工程款轉讓協議書（通用15篇）

工程款轉讓協議書 篇1

甲方：有限公司

乙方：有限公司

經雙方友好協商達成以下協議：

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫爲，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

2、該筆費用已完成發票審覈簽呈手續，請財務部門審覈。用轉爲乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。

甲方：

乙方：

______年____月____日

______年____月____日

工程款轉讓協議書 篇2

(______)_____執字第30號

申請執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，國小文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

被執行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人：_________________市__________建築工程有限責任公司，所在地：雲南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員：______________

執行員：______________

執行員：______________

_____年_____月_____日

書記員：______________

工程款轉讓協議書 篇3

_____________建築工程公司(下稱甲方)

_____________百貨公司(下稱乙方)

_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程合同糾紛一案，在__________區人民法院主持下，雙方當事人調解結案，調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元，於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難，提出分期付款。經甲、乙方反覆協商，達成協議如下：_________________

(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元，於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

(二)乙方於_____________年_____月_____日前，付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議，每期拖欠的款額，每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份，交人民法院一份。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

_____________年_____月_____日

工程款轉讓協議書 篇4

甲方：有限公司

乙方：有限公司

經雙方友好協商達成以下協議：

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款￥，現乙方申請將該筆款項轉給，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫爲，身份證號，若產生一切責任由春承擔。

2、該筆費用已完成發票審覈簽呈手續，請財務部門審覈。

該筆費

用轉爲乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公

司無關。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

工程款轉讓協議書 篇5

答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。

被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工後，於_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二)，但原告並無即時向被告支付加工款。20日後，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償並以被告違約爲由單方宣佈解除訴爭合同。

被告本着友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確係被告過錯造成的，被告願意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認爲原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人：_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

工程款轉讓協議書 篇6

甲方：_________________

乙方：_________________

鑑於：

1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號爲_________________，合同金額爲_________________元，結算額_________________元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款爲丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：

一、以房抵款金額及方式：

1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

2、抵付方式爲雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況：

1、該商品房建築面積暫定爲_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定爲_________________元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議爲準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

三、合同工程結算、付款約定：

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款，其餘款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、爲方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房，房款交於乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方爲其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意爲簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協議簽訂後，視爲甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行爲完成;

八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

經辦人：_________________經辦人：_________________

丙方：_________________

身份證號碼：_________________

住址：_________________

___________年___________月_________日

工程款轉讓協議書 篇7

甲方：_________公司

住所：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

乙方：_________公司

住所：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

鑑於：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：_________)，建設工程總價款爲：__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。

基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收，否則視爲乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

________年________月________日

工程款轉讓協議書 篇8

工程合約編號：

承判人：

承判工程：

經物業管理有限公司和承判人雙方覈對並同意：

一、最終結算工程款項如下：

1、完成合約工程金額：

2、額外工程金額：

3、代工金額：

4、其它金額：共計總金額：

二、總金額中應扣除的項目：

1、公司代支付材料及墊付等金額：

2、其它扣款：

三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。

雙方對上述結算數據今後不得提出異議，特立此據。

立協議人：

物業管理有限公司代表：

承判人：

代表：

日期：

工程款轉讓協議書 篇9

甲方：______________________

住址：______________________

身份證號碼：______________________

電話：______________________

乙方：______________________

住址：______________________

身份證號碼：______________________

電話：______________________

甲、乙雙方經友好協商，就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議，共同遵照執行：

第一條：甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元，該款到期甲方未能償還。

第二條：甲方同意自 年 月 日起，每月 日前向乙方償還人民幣 元，直至還清爲止。

第三條：甲方任何一期未能按時足額還款的，乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息，利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務，乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息，增收罰息後的利率按每月 %的標準執行，直至付清爲止。

第四條：本合同簽訂後，甲方不得有爲逃避債務而實施有損乙方債權的行爲，否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項，並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

第五條：甲、乙雙方應當誠信履行本協議，任何一方未能履行或完全履行本協議的，另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。

第六條：本協議簽訂地爲 。

第七條：本協議經雙方簽字後生效，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

甲方： ______________________乙方：______________________

年 月 日 年 月 日

工程款轉讓協議書 篇10

甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。

乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯繫方式：__________ 。

上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：

一、 欠款情況

經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。

二、還款計劃

1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。

2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視爲甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及後續還款義務。

甲方指定收款賬戶：

收款賬號：__________

開 戶 行：__________

戶 名：__________

3.乙方按本協議約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸於消滅。

三、違約責任

乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元爲本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

四、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

3.雙方提供以下地址爲法律文書送達地址：__________

甲方：__________

乙方：__________

六、附則

1.各方均充分知曉並理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協議。

2.本協議經簽署後生效。

3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

乙方(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

見證人(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

工程款轉讓協議書 篇11

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款：

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用：

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的，則以實際入夥時間計交物業管理費用；

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

2.自本協議簽訂之日起，乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的，另行簽訂協議；

3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等）。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》爲止。

十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議，自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________

授權代表（簽字）：_________?授權代表（簽字）：_________

_________年____月____日?_________年____月____日

工程款轉讓協議書 篇12

甲方：___________________________ 合同編號：___________________

法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，並承諾共同遵守。

第一條 房產地址

本合同項下的房產位於____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

第二條 抵付金額

甲方將上述房產作爲甲方欠乙方________工程款的抵付。

抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積爲準)，摺合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方覈定的結算數爲準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少於人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

第三條 雙方義務

1.由於____花園是由多方合作共同開發，爲了照顧項目的整體性，便於統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委託等工作；工程相關費用由乙方分攤。

2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

第四條 債務結清

1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

2.今後甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所籤的第____幢、第____幢建築作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

第五條 工程進度

1.爲了保證____花園項目的整體形象，便於統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日曆天內保證工程全部竣工，並按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保脩金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿後，保脩金餘額退回給乙方。

2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方覈定的結算數計）。

第六條 工程質量

1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規範施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批准手續，甲方協助。

2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收後，乙方須移交完整的建築資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

第七條 房產銷售

1.爲維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

第八條 銷售服務

1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

2.爲了促進整個樓盤的銷售，甲方願意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

第九條 物業管理

房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工後____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

第十條 違約責任

1.違反本合同約定，或無故終止合同視爲違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素髮生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視爲違約。

3.違約金的計算方法：________________。

第十一條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十二條 生效條件_____

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯繫電話：________________________ 聯繫電話：________________________

傳真：____________________________ 傳真：____________________________

日期：____________________________ 日期：____________________________

電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

賬號：____________________________ 賬號：____________________________

工程款轉讓協議書 篇13

本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署：

____________公司(以下簡稱甲方)

住所：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

鑑於：

________年____月____日，甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：____________)，建設工程總價款爲：________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工，已經甲方、乙方及________方驗收，並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。

基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整，尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自________年____月____日至________年________

月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員覈對簽收，否則視爲乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視爲乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：

甲方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下：________________________;受件人：____________.

北京市公證處聯繫地址：

地址：____________________________________

郵編：________________________電話：________________________________

承辦公證員：____________

甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方，並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份，每份均具有同等法律效力，雙方各持________份，一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

________年____月____日於北京市

工程款轉讓協議書 篇14

甲方：___________

乙方：_____________

經雙方友好協商達成以下協議：

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元，現乙方申請將該筆款項轉給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫爲______________，身份證號_______________，若產生一切責任由________方承擔。

2、該筆費用已完成發票審覈簽呈手續，請財務部門審覈。

該筆費用轉爲乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

甲方：____________

_______年______月____日

乙方：____________

_______年______月____日

工程款轉讓協議書 篇15

甲方：

法定代表人：

委託代理人：

乙方：

法定代表人：

委託代理人：

甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協議，共同遵照執行。

一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：14487000)，於______年____月____日前一次性付給甲方。

二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。

三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。

(法院凍結期限：______年____月____日始至______年____月____日止)。

四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。

五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。

六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：(簽字)

乙方：

委託代理人：(簽字)

______年____月____日