鋼模板鋼管租賃合同(精選3篇)
鋼模板鋼管租賃合同 篇1
甲方:_______________合同編號:_______________
簽訂地點:_______________
乙方:_______________簽訂時間:_______________
一、甲方委託乙方生產加工:
模板規格:____________
二、製造和驗收質量標準或需方要求:
1、按甲方提供的圖紙要求設計製作且乙方提供的鋼模板產品設計圖紙必須經甲方簽字認可後乙方方可投入生產(電子版圖紙及函件經甲方確認回覆也可)。
2、乙方準備出廠的第一套鋼模板必須在廠內拼裝好經甲方驗收合格後方可裝車出廠。
三、交貨方式:運輸費用由乙方負責,甲方負責卸車。
四、交貨地點:_______________
五、結算方式:
1、甲方預付整批鋼模板20%的款項作爲預付款,即人民幣肆拾萬元整(¥400000元),以銀行付款單爲憑證,預付款到賬之日起計算工期,鋼模板送到甲方工地待甲方驗收合格後甲方支付當批貨款的80%。
2、根據圖紙計算理論重量結算貨款。
3、以上單價含稅後服務。
六、雙方簽字、蓋章,預付款到賬後合同生效。
七、本合同壹式貳份,雙方各執壹份。
八、鋼模質量及加工技術要求、鋼模規格、數量明細表及圖紙作爲合同附件與合同同時生效。
九、合同爭議的解決方式:如發生爭議,由雙方協商解決,協商不成,按《中華人民共和國民法典》規定辦理。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
鋼模板鋼管租賃合同 篇2
原告 _________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
被告 _________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
被告 _________,男,______族,____年____月_____日出生,住址:_______________________
訴訟請求
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《______市房屋租賃合同》;
二、要求判令兩被告返還租用房屋;
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣__________________元;
四、要求判令兩被告支付遲延支付租金的違約金人民幣____________元(按每天所欠租金的3‰暫計至起訴之日,實際要求計算至被告履行之日);
五、要求判令兩被告支付房屋使用費人民幣____________元(暫計至____________年______月______日,實際要求計算至被告返還房屋之日);
六、要求判令兩被告支付使用承租房屋產生的水、電和燃氣等費用(暫計)人民幣__________________元(實際要求計算至被告返還所佔用房屋之日);
七、要求判令兩被告支付物業管理費人民幣____________元(______年______月至______月的費用,實際要求計算至被告返還佔用房屋之日);
八、本案訴訟費用由兩被告承擔。
事實與理由
______年______月______日,被告因(飯店)店鋪經營需要而與原告簽訂《____________市房屋租賃》,合同約定:原告將其位於______區_________鎮_________北路_________號、____________號和_________號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出租給被告_____________、___________.該房屋的租期爲______年______月______日至______年______月______日止,其中,______年______月______日至______年______月______日爲免租期。該房屋月租金爲人民幣____________元(__________________元整),且該租金自合同簽訂之日起12個月內不變。另外,月租金的支付方式爲:租金按每三個月爲一期支付,被告於本合同簽訂後7個工作日內支付首期租金,以後支付時間爲每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,則每日按應付未付部分的3‰支付違約金。此外,租賃期間,使用該房屋所發生的水、電、燃氣、通訊、設備和物業管理等費用由被告承擔。
合同簽訂後,被告在租賃期內未按期支付租金和水、電、燃氣、物業管理等費用,已構成根本性違約,嚴重損害原告合法權益。經原告多次催討後,被告仍未支付上述費用。因此,根據《______市房屋租賃合同》第______條第______款之規定,原告於______年______月______日發出《解除合同通知書》。
綜上,原告爲維護自己的合法權益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
此致
__________________人民法院
具狀人:__________________
______年______月______日
鋼模板鋼管租賃合同 篇3
承租方: (以下簡稱甲方)
出租方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的規定,爲明確雙方權利和義務,經雙方當事人協商同意,簽訂本合同並嚴格履行遵守。
一、租賃財產名稱:Ф48mm焊接定尺鋼管,各種建築扣件(鋼管按250m/噸計算)及型鋼。
二、租賃財產數量:鋼管 噸,扣件 只。型鋼 噸。
三、租賃價格,結算方式,交納租賃費的時間和要求:
1、租賃價格:鋼管/米天,扣件元/只天,型鋼元/噸天(非含稅價)。
2、結算方式:按出租方倉庫發(收)貨物單爲準,自提貨日起至歸還之日止。如承租方延長合同租賃期限,租賃價格按(同期)金華市建設工程造價信息調整。承租方的月租賃用的支付方式爲(現金或轉帳),如果現金支付的,出租方開具專用的收據爲準,如果轉帳方式的必須按轉入東陽市農業銀行,賬號6228410380288160410的爲準,否則一概不認可支付租賃費(在租賃期內按日曆天數逐日計租,每月底結算一次租賃費)。
3、每百米鋼管必須配60只扣件,如不足按此比例計算。
四、租賃期限:自 年 月 日至工程結束爲租賃期限。
五、租賃財產的支付:
1、交時間:自簽訂合同生效之日起。
2、交付地點:東陽市藕荷塘場地。
3、交付方式:裝卸車、運輸等一切費用均由承租方自負。
4、租賃財產交付時,承租方必須交納無息押金。鋼管/噸, 扣件/只,
六、租賃財產的使用:承租方在租賃期間,對租賃財產享有完全的使用權,但承租方不得將租賃財產擅自租結第三或他人使用。
七、租賃期間的有關責任:承租方對租用的材料應妥善保管、合理使用,因設置、保管使用時致使第三者遭受損害時,應負全部責任。在合同履行期間,丟失和毀損風險由承租方承擔。
八、承租方違約責任:
1、逾期不退租賃物或逾期不交租金的,除補交租金及同期銀行貨款利息外,還應償付違約金,違約金每日按所欠總租費的3%收取。
2質量標準:鋼管扣件必須符合國家標準,經檢測合格後方可使用。
3、由於承租方使用、保管不當,造成租賃財產損壞、丟失的負責賠償
1、當事人雙方協商同意,並且不因此損害國家、集體及社會公共利益。
2、由於另一方在合同約定的期限內沒有履行合同。
3、變更或解除合同而使另一方遭受損失的,應由責任方負責賠償。
4、當事人一方發生合併、分立時,由變更後的當事人承擔履行合同的義務和享受應有的權利。
5、變更或解除合同的通知或協議應採用書面的形式,在變更或解除合同未達成前原合同依然有效。
6、合同訂立後,不得因承辦人或法定代表人的變動而變更或解除。
十、仲裁條款:若發生合同糾紛,可向東陽市人民法院申訴判決。
十三、本合同一式二份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效,合同履行結束自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日