通用經營承包合同（通用15篇）
通用經營承包合同 篇1
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》，本着“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，爲了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。
一、承包形式爲上交甲方年款。乙方承包後，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客戶維護市場，打開品牌知名度。衛生環保、社保等 只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限爲壹年，自20xx 年 12月 日起至 20xx年 11月 日止。
二、每年上繳承包金額定爲每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方後方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，並以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿後甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的債權債務各自承擔，互不相關。
三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿後雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發新客戶，打開更廣的銷路，爲雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。
四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規範操作設備，爲確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品 出來的客戶滿意。
五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須爲乙方解決問題。
六、違約責任
1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做爲違約金。
2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做爲違約金。甲方有權終止本合同。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。
八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。
九、本合同期滿後如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客戶全部交回給甲方。
十、合同期滿後同等條件下乙方有優先權繼續承包。
十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇2
甲方： 上海環禾企業發展有限公司 下稱 發包方?
乙方： 下稱 承包方
上海環禾企業發展有限公司(發包方)與(承包方)經友好協商通過，且經上海環禾企業發展有限公司股東會批准，現將“上海環禾企業發展有限公司”旗下所經營的“優管家”快潔店連鎖店，之服務經營權在本合同期限內整體發包給承包方以供經營，經雙方協商一致確認，訂立本合同。
第一章總則
第一條承包經營期間,承包方獨立覈算、自主經營、自負盈虧.、依法納稅。
(財政、稅收渠道不變)
第二條承包經營期間,承包方必須在本公司的法定經營範圍內從事相關經營活動。
第二章承包的期限、方式和主要指標
第三條承包經營的期限爲即自年日起至年.
第四條承包經營的方式爲：發包方在承包經營期限內將“優管家”快潔店營權提供給承包方，承包方爲此支付給發包方每月人民幣元(年付)作爲承包費用。該筆款項於本合同簽定之日後一次付清。
第三章承包方的權利與義務
承包方的權力
第五條?承包經營期間,承包方指派的代理人(僅限一人)作爲“優管家”汽車快潔店 連鎖店服務
項目負責人
第六條 承包方在承包期間,對“優管家”快潔店 連鎖店享有自主、獨立的經營權。(但必須按照公司規章制度)。
具體權利如下:
1、有權自主聘任該門店員工,組成本小區的服務機構(同時報備發包方登記備案),承包期滿或合同終止後,該領導機構即告解體.
2、有權決定本小區的服務機構設置，人事聘用、任免和獎懲。
3、有權根據實際需要自行購置新設備和資產。
第七條承包方有權根據本合同規定,取得其在承包期內應得的合法經營收入。
第八條承包方有權在承包期內按需使用公司的統一發票等財務憑證。
承包方的義務
第九條承包方在承包期間應盡義務如下:
1、必須依照國家有關規定,按期如數繳納應繳納的各種稅,費等.
2、在承包期間,應保證公司各項登記資產的完好(合理損耗除外),.
第十條承包方必須全面履行本合同中應由承包方履行的全部條款.
第四章發包方的權利與義務
第十一條發包方的權利如下:
1、有權維護公司利益不受損害。
2、有權監督本小區的經營服務範圍。
3、對本小區有財務監督權。
第十二條發包方的義務如下:
1、必須按本合同規定保障承包方的合法權益。
2、必須全面履行合同中應由發包方履行的全部條款。
第五章承包方的收入
第十三條?承包方的收入計算方法：承包方在承包經營期限內：獨立覈算、自主經營、自負 盈虧.、依法納稅，承包期限內所有經營收入均由承包方享有。
第六章?合同的變更,解除或終止
第十四條?本合同生效後即具有法律約束力,發包、承包雙方均不得隨意變更或解除.本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議,在新的書面協議未達成之前,本合同仍然有效。
第十五條?本合同履行期間,如國家有關政策與本合同簽訂時相比，發生重大變更，發包、承包任何一方利益受到重大影響,受影響的一方可以提出變更或解除本合同。
第十六條?發包方如違反本合同規定,使承包方無法繼續經營下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有權解除本合同以及暫停支付承包費用，並要求發包方承擔違約責任。
第十七條由於不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行時,鬚髮包,承包雙方協商一致,可以變更或解除合同。
第十八條本合同規定的承包期滿,發包承包雙方的權利,義務履行完畢後,本合同自行終止。第十九條本合同期滿三十日以前,承包方應接受發包方派出的審計機構對其承包情況進行審覈,確定無誤後,雙方代表在審計意見書上簽字,承包方方可離場。
第七章違約責任
第二十條?發包,承包雙方應全面實際履行本合同,不履行或不完全履行的應負違約責任。第二十一條?承包方如違反本合同，應承擔違約責任，支付發包方對公司的風險保證金總額的100%作爲違約金，如發包方的實際損失超出該違約金的，則承包方需按發包方的實際損失賠償。
第八章附則
第二十二條承包方指定委任項目負責人如發生意外,無法繼續履行本合同,則由承包方另行推選或指派承包項目負責人,經發包方認定,繼續履行本合同。
第二十三條在簽訂本合同時，發包方應將公司所有資產及債權債務狀況編製成冊，雙方確認後作爲本合同的附件。
第二十四條本合同期滿後,如本公司承包經營,且承包方履行本合同情況良好,承包方在同等條件下有優先再承包的權利。
第二十五條本合同由雙方簽字蓋章後生效。
第二十六條本合同正本二份,發包方,承包方各執一份。
(另附：補充協議一份)
發包方：上海環禾企業發展有限公司 承 包 方 ： 蓋章處： 身份證號碼： ____年____月____日 ____年____月____日
通用經營承包合同 篇3
甲方：
乙方：海南精準旅遊文化傳媒有限公司 馮瑜
甲方願把 匯香谷品牌 的所有經營權授予乙方，乙方也願意接受 匯香谷品牌的所有經營權。因此，考慮到上述情況，雙方特簽署本合同，並出於其它方面的考慮一致同意本合同應當寫得周到細緻，雙方達成的協議如下：
第一條 專署權利
甲方願意授權乙方獨家經營其匯香谷品牌旗下的所有產品的經營權利。甲方不得同意、授權、許可其他任何人或法人主體訂立、出售或代理促銷甲方之合同。
第二條 乙方承擔的義務
除了上面提到的以外，乙方還同意：
a.本合同有效期內並只有在執行本合同時，乙方將向甲方提供用，甲方應當用適當的方式將其加到甲方的所有廣告位置上(甲方對這些鏈接程序沒有任何專利、產權或利益，其中包括知識產權)。
b.乙方將盡最大的努力，以雙方擬訂的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，向廣告商銷售上述網址的網頁上的廣告位。
c.乙方應事先避免違法的廣告刊登，並通過電子郵件把乙方已經徵集到將在上述網址網頁上登載的新廣告通知甲方，並儘量尊重甲方根據下面第三條d款規定，作出的拒絕任何不合法廣告的決定。
d.通過乙方鏈接程序(tag)，乙方將提供實時的廣告報告給甲方，同時甲方也可自行上網查詢，以便乙方有效地控制廣告登載到其網頁的次數及所得收入。所有乙方提供的報告，包括數據、統計資料或交易分析，均屬於乙方及甲方的共同資產。e.乙方同意向甲方提交：
1.每月25日之前提供說明甲方在該日曆月20日之前所得收入和甲方帳面總數的月報表;
2乙方應在每月30日之前收到甲方根據乙方提供的月報表的發票;
3.乙方應於每月30日，支付60天之前該月的甲方該得的款項。
f.在行政管理、銷售和技術崗位上安排稱職的人員有效地執行本合同的條款。
第三條 甲方承擔的義務
甲方同意：
a.在本合同有效期內，它將盡最大努力以跟該公司目的相一致的方式繼續和保持上述網站和網頁。
b.在上述網站的每個網頁的廣告位上插進上述鏈接程序(tag)，確保當上述網頁以800×600的解析度顯示帶有上述鏈接程序的廣告時，在上述網站的每個相應的網頁上能清楚地完全看到。
c.廣告的效果和結果將以乙方提供的廣告管理軟件系統作出的報告爲準。
d.在上述網站的主頁上插進帶有乙方標識的按扭，向潛在的廣告商指明乙方獨家代理促銷本網站之所有廣告位。
e.在得到新廣告通知之後，如果甲方對新廣告有任何反對意見的話，必須在接到新廣告通知之後的一個工作日之內通知乙方。如果不能及時告知對新廣告的反對意見，那麼，在甲方把反對意見告知乙方之前都將被認爲是甲方同意登載這些新廣告。乙方在收到甲方的反對意見之後的一個工作日之內撤銷這些新廣告。
f.甲方向乙方提供有關用戶、瀏覽者、庫存量、使用報告、評估和用戶研究、傳送、統計要求的信息以及有關甲方的其它信息，乙方將適當地利用這些信息來推銷廣告。h.甲方應按照與乙方雙方擬定的具市場競爭力的合理廣告價格和折扣，作爲向廣告主收取推銷本網站的廣告位的費用。
第四條 廣告費
於本合同執行期間，乙方所招攬的廣告主因刊登廣告於本網站所應支付的廣告費用，均應直接由乙方向廣告主收全。
乙方應將廣告主其他廣告活動之廣告收入，付給其中50%之廣告所得予甲方。
第五條 知識產權
乙方根據這一合同使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術、知識產權、許可證、專利、商標、技術知識和經營過程(統稱乙方技術)仍然是乙方獨家的產權。甲方對乙方的這些獨家產權沒有任何權利、稱謂權或利益。在本合同終止時，雙方應馬上歸還除了本合同規定可以保留的所有屬於對方的信息、文件、手冊和其它材料。
第六條 保密
乙方和甲方互相向對方作出保證，任何一方都不向(受本合同條款約束的本公司有權知道的僱員和董事以及有必要知道的分公司僱員和董事以外的)任何第三方透露有關這一合同條款的信息或對方認爲不公開的保密信息，除非：
a.根據法律或法院(或規章法庭或行政法庭)有效判決必須提供的那些信息，在這種情況下，提供信息的一方應儘快通知另一方(如果可能應在透露以前通知對方)並應設法使這些信息得到保密對待--如果可能的話;
b.作爲其正常的報告或評估程序的組成部分向本公司審計員或律師透露這些信息，如果需要讓他們知道本合同條款的話;
c.爲了行使其跟本合同不相矛盾的權利;
d.跟在政府機關備案有關的信息，或者法律所要求提供的信息，其中包括股票交易所或行情繫統的規則所要求提供的信息;以及
e.跟乙方或甲方的融資、兼併、合併或股票銷售有關的不得不透露的信息。
應當保密或有理由應當保密的信息或專利包括，但並不限於，有關乙方網絡、銷售、成本和其它未公佈的財政信息、產品和經營計劃、設計規劃、營銷數據資料和贊助者的信息，但不包括下述信息：
1.已經通過合法途徑獲得的信息或由一方獨立開發的信息;
2.公開材料中已經透露的信息;
3.公衆已經普遍知道的信息;
4.已經通過合法途徑從第三方獲得的信息;或者
5.法律要求透露的信息。
第七條 期限
本合同的期限應從合同生效之日，公元_________年______月______日起至_________
年______月______日止，爲期一年，當任何一方沒有在合同期滿前一個月前對他方提出終止合同的書面通知，本合同視爲雙方自期限截止時再自動續約一年。
第八條 網站和廣告的內容
甲乙雙方保證並同意，不包括或通過上述網址或網頁提供任何被認爲或可能被認爲屬於下述內容的材料，也保證並同意：
1.中國或當地法律確定爲誹謗、色情、___穢或誣衊的內容;
2.侵犯任何第三方知識產權(包括版權、專利、商標、商業祕密或其它產權)的內容;
3.侵犯任何第三方公衆形象或隱私的內容;
甲方保證並同意，在經營其網址和網頁方面遵守各種各種法律、法令、法規和規定。
第九條 不得棄權
本合同不能放棄、修正、授予或轉讓，除非有甲方和乙方一致同意並簽字的那種書面合同。甲方同意，如果它要授予或轉讓本合同，它將使該繼承者或承讓者承擔本合同規定甲方應承擔的所有義務。因此，任何授予、轉讓或繼承都不能免除本合同規定甲方應承擔的義務。
第十條 違約責任
雙方都必須按照合同的內容執行。如有違約，違約方應向非違約方承擔所有的經濟損失和相應的法律責任。
第十一條 管轄法律
本合同受適用於在中國簽署和執行的合同的中國法律管轄並根據這些中國法律進行解釋，不考慮法律衝突的原則。
第十二條 通知
本合同要求或允許送達的所有通知都應該是書面通知，可以按後面列出的通信地址通過派人送達、電傳、一級掛號郵寄送達。
第十三條 合同的完整性
本合同爲一完整之合同，取代本合同籤立前雙方以前所籤立的所有合同。
甲方：________________
代表簽字：____________
地址：________________
日期：________________
乙方：________有限公司
代表簽字：____________
地址：________________
日期：________________
通用經營承包合同 篇4
發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好協商一致，現將“江門市滘頭五星新村12號底層鋪位福利彩票店”商鋪經營權在本合同期間內發包給乙方以供經營，訂立本合同，雙方應共同遵守，嚴格執行。具體合同條款如下：
第一條 基本情況
1.1 甲方同意將位於廣東省江門市滘頭五星新村12號底層鋪位的“第44120xx9號福利彩票店”商鋪及內部設施(福利彩票機一臺、電視機一臺、固定電話一部、臺桌2臺)交給乙方承包經營使用。
1.2乙方承包“第44120xx9號福利彩票店”後，由乙方負責經營管理。
1.3承包期限爲1年，從20xx年11月23日到20xx年11月22日止。
第二條 承包形式上交利潤、保證金的支付
2.1甲、乙雙方同意，甲方保證承包期限內將乙方當月福利彩票電腦銷售的利潤於次月10日前返還給乙方。
2.2利潤計算方式：按照上月銷售額的7%計算
2.3乙方在簽訂合同時應向甲方上交風險保證金人民幣貳仟元整。若乙方在合同期內無違反本合同規定行爲，合同期滿後，在乙方結清承包費用、水、電、電訊等各項費用，甲方商鋪驗收合格後應如數返還乙方。
2.4乙方承包該商鋪後需要支付給第三方(鋪位產權人)場地租賃費用，及水、電、網費等費用。
第三條 債權債務承擔
3.1 在乙方承包前商鋪產生的債務由甲方承擔。
3.2承包經營期間，商鋪實行獨立覈算，乙方自主經營，自負盈虧。承包後在經營中所產生的場地租賃費用、水、電、物業管理費及其他相關的一切費用，乙方在收到付費賬單或付費通知單後應按時清結各項款項。
第四條 乙方的義務
1.1乙方負責商鋪經營、人員的配置管理，並對經營中所有相關人員的人身安全、消防、衛生、稅務等事項全權負責。
1.2乙方在承包經營期限內，不得以其他方式交他人經營，但經甲方書面同意的除外。
1.3乙方經營期間需遵守相關法律、法規，遵守《廣東省電腦福利彩票投注站管理辦法》的相關規定，同意相關處罰和獎勵條款。如違反規定向甲方賠付相關費用。
第五條 雙方議定的其它事項
本合同從承包之日起生效，合同期滿失效。合同期滿後雙方如願意繼續合作，必須重新訂立承包合同。合同執行期間，任何一方不得隨意變更或解除合 同。合同不因雙方代表人的變更而變更。在合同執行中如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 雙方提交身份證複印件，複印件只用於此次承包經營合同。 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇5
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：
______年，由______鎮農工商總公司與甲方簽訂的土地承包合同，實際上由乙方承包經營，並且得到了發包方及其村民(代表)的一致同意，同時也取得了______鎮人民政府的批准。現根據我國農村土地承包法及相關法律政策之規定，並經甲、乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方所有的土地一事達成如下一致協議，望雙方共同遵守：
一、承包標的、數量及四至範圍
乙方承包的土地爲甲方擁有的______畝土地，其四至範圍詳見附圖。
二、承包期限
承包期限爲______年，但因乙方已於______年實際上已承包了本合同項下土地，故本合同的承包期限爲本合同生效之日起至______年______月______日止。
三、承包土地的用途：
本合同項下的土地用於種植葡萄、水果、種苗、綠化苗木等其他農作物。
四、甲方的權利、義務
1.權利
(1)監督乙方依照本合同的約定的用途合理利用和保護土地;
(2)制止乙方損害承包地和農業資源的行爲;
2.義務
(1)維護乙方的土地承包經營權，不得非法變更、解除本合同;
(2)不得干涉乙方的生產經營自主權和正常的生產經營活動。
(3)爲乙方的生產經營活動提供方便;
(4)依據區、鎮土地利用總體規劃，組織、安排本集體經濟組織內的農業基礎設施建設。
五、乙方的權利、義務
1.權利
(1)依法享有承包地使用、收益的權利，有權自主組織生產 經營和處置產品;
(2)在取得土地承包經營權證後，乙方擁有的土地承包經營 權可以依法採取轉讓、出租、入股、抵押或其他方法流轉。
2.義務
(1)維持土地的農業用途，不得用於非農建設;
(2)依法合理利用土地，不得給承包地造成永久性損害。
六、承包金的數量及其支付期限
承包金爲每年______萬元，在每年______月______日之前付清。
七、違約責任
1、甲方不得違反本合同第四條約定的義務及法律法規的強制 性規定，否則，乙方有權單方決定是否解除本合同，並要求甲方賠償乙方所有的投入和違約金______萬元。
2.乙方如違反了本合同第五條約定的義務及法律法規的強制性規定，則甲方有權收回土地，並要求乙方賠償給土地造成的損失;乙方超出合同規定付款期限的，則按每天萬分之二支付未付部分的違約金。
八、其他約定
1、在承包期內，因自然災害或其他不可抗力嚴重毀損承包地的，在取得甲方、甲方村民代表及______鎮人民政府及農業主管部門同意後，甲方同意對乙方承包的土地進行調整，或按毀損土地面積在承包金中予以扣減，直至土地恢復種植能力;
2.甲方保證甲方村民不得在合同承包期內無故干擾、侵犯乙方的自主經營活動，如對乙方造成損害的，甲方必須予以賠償。
3.承包期內，乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地時，乙方對其在承包地上投入而提高土地生產能力的，有權獲得相應的補償。
4.承包期內，甲方不得單方面解除本合同，不得以任何藉口或理由強迫乙方放棄或變更土地承包經營權，更不得以劃分
5.土地承包經營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等，歸乙方所有，甲方不得擅自截留，且必須配合乙方土地流轉事項，但採取轉讓方式流轉的，應當取得甲方的同意。
6.承包期內若遇政府徵用，則除土地補償金歸甲方外，其餘款項一律歸乙方所有，未徵用部分則繼續承包，承包金也按比例調整。
九、爭議的解決
在履行本合同過程中，若有爭議，首先由甲、乙雙方協商解決;若協商未果，任何一方都可以向人民法院起訴。
十、本合同一式柒份，在雙方簽字蓋章後生效，甲、乙雙方各執貳份，壹份用於向有關部門申領土地承包經營權證，另貳份分別報南潯鎮人民政府及農業主管部門備案。
十一、特別條款：
在簽訂本合同時，乙方有充分理由相信甲方對本合同項下的土地發包已取得了甲方的村民會議三分之二以上成員或三分之二以上村民代表的同意，且已報請南潯鎮人民政府批准。如甲方未履行以上義務導致本合同無效，則乙方有權要求甲方賠償乙方所有投入和違約金______萬元訂約人：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇6
甲方：
乙方：
丙方(見證方)：
本着雙方互利互惠、公平合理合法的原則，經甲乙雙方友好協商，訂立本合同，供雙方共同遵守執行。
一、承包魚塘地點、面積及用途
甲方將位於江南區沙井街道金雞村石頭嶺山腳兩張小魚塘及周邊場地(與白文坡五隊椅子嶺八張魚塘相鄰)，共計約三畝承包給乙方進行農業生態種養綜合性開發。
二、承包期限：
承包期從20_年5月1日起至2042年4月30日止，共30年。
三、解除原租賃合同補償金、魚塘承包金及其繳納方式
1、甲方與魚塘原承租方解除租賃合同應支付補償金人民幣(￥，此費用由乙方代甲方支付。魚塘承包金實行先付款後使用原則，魚塘承包金按每年 (￥元)，每年5月1日前繳納下一年的承包金。
2、繳納方式：現金繳納或銀行轉賬。本合同簽訂後5日內乙方需向甲方支付解除原租賃合同補償金及第一年承包金。
四、雙方的權利與義務
1、魚塘的所有權屬於甲方所有，如因甲方魚塘所有權變更，屆時甲方的權利和義務均由變更方概括享有和承擔，甲方須負責本合同發包方名稱的變更辦理並承擔變更的各項費用，本合同約定內容同時合法順延。甲方有權監督乙方完成承包合同規定的義務，但不得干預乙方的經營自主權。
2、乙方擁有魚塘的承包經營使用權，在承包期內由於各種原因需另行轉包給第三人的，須經甲方同意，否則視爲違約並可終止合同。
3、甲方收取乙方支付的解除原租賃合同補償金後，自行負責與原承租方解除租賃關係，乙方不再承擔因解除原合同所產生的一切費用。
4、爲了魚塘及周邊場地的安全經營，甲方應對周邊環境加強管理，維護好周邊治安秩序。
5、承包期滿後，乙方要保持尾期原裝，地表固定建築等不動產歸甲方(包括魚塘、塘城、場地、綠化苗木)，其餘動產(種養的商品動植物、傢俱等附屬物)歸乙方，如甲方繼續對外承包，價格另議，但在同等條件下(承包價不能超過適時市場價)，乙方有優先續包權。
5、乙方有權在承包的魚塘、養殖場地內建設風景物及房屋道路等建築，費用乙方自行負責。
6、在承包期內，因國家建設徵用土地時，按有關規定所得的土地補償費歸甲方所得，對乙方的地上固定資產投資等補償費用歸乙方所得。甲方不得收取國家有關部門發出徵地公告後剩餘時間的承包金。
7、在承包期間，甲方所提供的承包範圍，若發生產權糾紛，由甲方負責協調處理，乙方只對產權方擁有者履行本合同的約定條款。
8、甲方保證乙方的道路通行權及進行水、電設施的安裝施工方便。
五、違約責任
1、在承包期內，甲乙雙方任何一方擅自單方解除本合同，應按未履行部分合同承包金標準向對方支付違約金，並承擔對方因此所造成的全部經濟損失。
2、如乙方逾期交付魚塘承包金，每逾期一日，應按逾付年承包金的千分之三向甲方支付違約金，延期一個月以上(含一個月)，經甲方書面催告後仍不予交付的，甲方可以終止合同。
3、在承包期內，如甲方擅自再向第三方另行轉包或乙方擅自再向第三方轉包，違約方應按未履行部分承包金標準向對方支付違約金，並承擔對方因此所造成的全部經濟損失。
4、在承包期間，甲方所提供的場地，若發生產權糾紛造成乙方損失的，甲方應負責協調解決處理，並承擔乙方因此所造成的一切經濟損失。甲方承擔責任後可以依法向第三方追償。
5、乙方不得在承包範圍內開採地下礦產，也不能葬墳，否則終止合同，並承擔由此造成的直接經濟損失。
6、如受國家政府限制的違規建築被拆除的，甲方不負責任何責任。
六、不可抗力因素
如承包期內由於遇到不可抗拒的大自然災害(如地震、塘底下陷)、戰爭等發生，雙方互不承擔任何責任。
七、本合同自雙方簽字之日起產生法律效力，本合同不受雙方負責人的變更而改變。合同未盡事宜，雙方應友好協商解決，經雙方共同協商作出的補充協議與本合同具有同等效力。
八、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，丙方執一份，報送甲方所在隊備案一份。合同經甲乙雙方簽字蓋章並經丙方見證後生效。
甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：
代表人：
年 月 日 年 月 日
丙方(蓋章)
年 月 日
通用經營承包合同 篇7
甲方：
乙方：
爲了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規範化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協議及附件資料)的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以下簡稱合同書)。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程工期： 以甲方與發包方簽訂的施工合同爲準。
4、 工程質量標準： 以甲方與發包方簽訂的施工合同爲準。
第二條 原則與方式
1、實行項目負責人負責制：甲方聘任 爲該工程項目負責人(乙方)，在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。
2、實行確保上交，自負盈虧的原則。甲方統一覈算，工程成本單列。確保上交營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。
3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精幹的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審覈備案)，以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。
4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本覈算等技術性問題進行技術指導。
5、根據本工程的情況，甲方委派 同志爲派駐現場工程負責人，並全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司彙報現場施工情況。
第三條 工程承包範圍及合同工作量
以 年 月 日甲方同發包方簽訂的 的全部內容爲準。
第四條 指標
1、工程承包上交係數：乙方按工程結算總造價的 或 元/m向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅(費)率向乙方代扣代繳。所有稅、費於每次開票收款時交納。
2、施工工期：以甲方同發包人簽訂的合同工期和開工日期爲準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目負責人組織施工及管理工作。
3、工程質量：嚴格執行國家建築工程施工質量驗收規範，確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全事故的發生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。
5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。
6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達100%。
第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，並提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本(會計報表)，甲方對乙方月結成本進行及時審覈，確保工程資金專款專用。
第六條 有關工程保脩金的規定：工程竣工保修期滿後，待甲方從發包方處將保脩金收回後，保脩金一次性返還給乙方;若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保脩金。
第七條 有關風險抵押金的規定：
(1)按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，並以此作爲乙方向甲方交納的風險抵押金。
(2)在施工中所需資金自行解決，甲方不承擔資金借貸擔保，因工程經營形成的債權由乙方享有，債務由乙方承擔無限責任。
(3)本工程乙方交安全風險承包保證金 元，工程竣工後無重大安全事故及違章罰款發生，予以無息返還。
(4)甲方收取質量保證金2%，(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取)，質
(5)在工程竣工結算後，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返還履約保證金後一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理後再退還。
(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險，完清保險費用方能動工，若乙方承包人拒絕交費的，由公司在該工程款扣款繳納，工程款不劃入公司賬戶逃避交費行爲，由承包人承擔一切經濟、法律後果。
第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務，並向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保脩金中予以抵扣，不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任，並承擔因此給甲方造成的一切損失。
第九條 甲方在乙方劃拔的工程款扣取 萬元，待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可，乙方交回經建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品後，將扣留金無息返還。
第十條 財務管理：爲保證項目資金專款專用，嚴格按照公司的財務管理制度規定辦理領款，凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務，否則，甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業主每付一次工程進度款甲方扣取稅、費後全額支付乙方。
第十一條 本《合同書》經雙方簽字蓋章後生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢，保修期滿後，本《合同書》自行失效。
第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇8
甲方：
乙方：
爲適應市場經濟發展需要，充分發揮陝西訊通實業集團有限公司品牌優勢，更好的做好 通信工程業務，經業務申請，集團公司經過研究，同意乙方自 年 月 日起承包經營甲方授權的 通信工程業務。爲明確雙方責任、權利、義務，經雙方認真研究協商，達成如下條款，雙方共同遵守執行。
一、 承包期限
自 年 月 日至 年 月 日止，承包期爲壹年;
二、 承包方式
在承包期間乙方作爲集團在 通信工程業務負責人，要認真屢行好集團公司賦予的各項任務、忠實做好集團在 各項通信工程的組織、協調、質量監督、竣工驗收、工程審計等工作。在不影響集團公司工程任務的情況下，允許乙方承攬部分工程施工任務，乙方承包的工程任務實行承包責任制，包經營、包管理、包投資、包安全和質量責任，自主經營、自負盈虧。甲方不干預乙方的正常合法經營，對乙方在工程施工中出現的質量、安全及其它任何問題均由乙方自行承擔，甲方概不承擔任何責任。
三、 經費管理
乙方以甲方名義承攬的工程任務的工程款一律匯入甲方指定帳戶。甲方扣除相關費用後，於工程款到帳後的十個工作日內全部付給乙方。
四、 工程承包管理
乙方承包的工程，按結算總造價(發票金額)的5%計取管理費作爲甲方證照審驗，工程技術人員培訓、管理人員工資、差旅費等費用;管理費按發包方撥款逐筆扣除後匯至乙方指定帳號。
五、 技術服務、提供資質
甲方向乙方提供技術服務，資質證書和證照複印件，以便乙方開展業務。投標需證件原件時，由甲方派員持原件參加，所需費用由使用者承擔。留給乙方保留的證件，要妥善保管，防止丟失損壞，嚴禁未經甲方同意向第三方提供證件，如有違反，一經發現，甲方將收回並有權終止合同，暫扣乙方工程費用。
六、 業務指導、違規、違法經營責任
甲方不定期派員對乙方工程質量進行監督檢查指導，乙方必須守規、守法經營、依法納稅，如有違法、違規經營行爲或民事與經濟糾紛，一切責任均由乙方承擔、甲方概不承擔任何責任。
七、 施工隊伍建設、安全責任
乙方應注重施工隊伍建設、加強質量管理、維護甲方品牌信譽;加強安全管理，注重對施工人員的安全教育，與每位施工者都要簽訂安全責任書，給每位施工者都要購買意外傷害保險，要確保安全措施到位，預防各類安全事故發生。若發生任何安全責任事故，一切責任和費用均由乙方承擔，甲方概不承擔任何連帶責任。
八、 按期繳費
乙方必須按時繳納管理費，並確保推薦的施工隊伍按時繳納管理費和手續費。如逾期不交，甲方可單方終止合同，並保留追繳費用的權利。
九、 解除合同
合同執行期間，任何一方如需提前解除合同，需提前三個月通知對方。合同解除後，允許乙方繼續利用甲方相關證件處理完在建項目後續事宜，但乙方不得在解除合同後承接工程，否則甲方不予辦理。
十、合同未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇9
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》，本着“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，爲了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。
一、承包形式爲上交甲方年款。乙方承包後，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客戶維護市場，打開品牌知名度。衛生環保、社保等 只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限爲壹年，自20xx 年 12月 日起至 20xx年 11月 日止。
二、每年上繳承包金額定爲每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方後方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，並以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿後甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的債權債務各自承擔，互不相關。
三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿後雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發新客戶，打開更廣的銷路，爲雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。
四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規範操作設備，爲確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品 出來的客戶滿意。
五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須爲乙方解決問題。
六、違約責任
1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做爲違約金。
2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做爲違約金。甲方有權終止本合同。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。
八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。
九、本合同期滿後如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客戶全部交回給甲方。
十、合同期滿後同等條件下乙方有優先權繼續承包。
十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇10
合同編號：東風合XX02 號 ：
甲方(發包方)聯繫電話：地址：
乙方(承包方)身份證號碼：聯繫電話：住址：
爲了嚴格規範東風農場國有資產的管理，確保國有資產保值增值，甲乙雙方根據相關法律法規，經平等自願協商，就乙方承包甲方魚塘進行養殖，達成如下協議。
第一條 魚塘的使用限制 魚塘僅供乙方依法進行養殖，未經甲方書面同意不得擅自改變其用途。
第二條 承包面積、位置 乙方承包甲方的魚塘位於東風農場內的沙壟圍墾魚塘，總面積爲 35.825 畝，四至界限分別爲：東至磚廠圍牆邊 1 米外及南邊塘石邊，南至 水利堤石邊，西至廠房東塘基邊，北至原執勝餐廳塘基中心。
第三條 承包期限 承包時間共貳年。 年 1 月 1 日起至 20xx 年 12 月底止， 自 如遇國家政策性調整需要終止合同，雙方同意終止合同，租金計至合同終止之日。
第四條 承包費用、履約保證金和繳交要求
1、承包費用： 承包金爲每年 1600 元/畝。每年總承包金爲伍萬柒仟叄佰貳拾元整 。(57320 元) ：
2、繳交要求(按“先交費後養殖”的原則) (1)在簽訂本合同之日，乙方需向甲方一次性繳清第一年的承包費用。 (2)第二年起的承包金均須要在當年的 1 月 1 日前繳清。
3、在簽訂本合同之日乙方需向甲方繳納履約保證金人民幣伍仟元正(￥5000 元)。承包期滿時，待乙方繳清有關費用和履行完合同約定義務後10 個工作日內，甲方無息退還給乙方。
4、承包費及履約保證金以現金形式繳交。乙方如需開具發票，稅費由乙方承擔。
5、繳交地點：東風農場財務室。
第五條 甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、對魚塘行使發包權、監督權。
2、乙方不履行合同約定時有權收回所承包的魚塘。
3、制止乙方實施損害魚塘資源和農場其它資產的行爲。
4、在承包期終止後，有權提出新的發包標準，選擇確定新的承包方。
5、魚塘承包期間，政府的各類惠農支農政策以甲方作爲受益主體，但政府另有規定的除外。
6、維護乙方相關合法權益。
7、以現有的排灌設施提供給乙方排灌進出水。
(二)乙方的權利和義務
1、依法享有對承包的魚塘資源使用和收益的權利。如在承包期內徵得甲方書面同意後對所承包的魚塘進行了設施改造，對改造形成的由乙方投入建設的財物，在承包合同期內享有處置權。合同期滿時不處置的，則視乙方放棄其所屬財產的處置權，甲方有權清理，清理所產生的費用及由於乙方不及時清理而造成甲方損失的，由乙方承擔。
2、對魚塘需根據農場的要求，依法自主安排養殖方式，並自行承擔承包過程中所出現的各種風險。
3、承包期內不得對魚塘進行轉包，在承包期滿後，同等條件下，乙方對原承包的魚塘有繼續承包的優先權。
4、維持魚塘的養殖用途，承包期內，魚塘的維護費用由乙方自行承擔。
5、依法執行政府及甲方對計劃生育、綜治維穩、環境保護、違禁農藥品的使用和安全生產方面的規定，並協助甲方做好上述管理工作。
6、執行國家及農場魚塘管理政策和規定，保護和合理利用魚塘資源。
7、不得擅自開櫝、開口、堵截排水河入(排)水或佔用排水河搭棚養殖。同時，負責修理或更換魚塘區排水竇的司利、竇板的一切費用。
8、乙方養殖的產品不能違反食品安全法的標準，不得養殖法律禁止養殖的品種。若乙方因此影響甲方商譽，需賠償甲方商譽損失 2 萬元，並無條件收回魚塘。
9、乙方對死魚的處理應符合動物檢疫法的要求，不得丟棄，否則發現一次需支付違約金 1000 元給甲方，從履約保證金中扣除，乙方並須承擔因此發生的對死魚的處理費用。
第六條 違約責任
1、在承包期間，除合同約定和國家以及各級政府的政策調整的因素之外，甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同，如有違約，由違約方承擔另一方的經濟損失，當事人雙方都有過錯的，應當分別承擔相應的違約責任。因不可抗力因素的影響，造成甲乙雙方無法履行合同，或是合同確有必要變更或解除的，可以經雙方協商後，按照法律程序變更或解除合同，由此造成的經濟損失雙方自行承擔或雙方協商解決。
2、乙方不按時繳交承包費用的，甲方每天按拖欠總金額的 0.3收取乙方的滯納金。
3、出現下列情形時，視爲乙方違約，甲方有權單方解除合同，若觸犯法律、造成農場或第三方損失的還追究其相應的法律責任和經濟責任： (1)乙方不按時繳交承包費用且逾期 30 天的; (2)乙方私自對魚塘進行轉包的; (3)乙方有違反國家及農場魚塘管理政策、規定行爲的; (4)乙方違反政府及甲方對計劃生育、綜治維穩、環境保護、違禁農藥的使用和安全生產方面規定的; (5)未經甲方同意，乙方擅自開櫝、開口、堵截排水河入(排)水的; (6)因魚塘入水過高造成農場或第三方(作物)廠房受浸的; (7)無論是由於何種原因，由於魚塘排出的鹹水造成農場或第三方的作物生長受影響的; (8)越界養殖的; (9)乙方破壞農場內農田水利設施及其他設施的。
第七條 解決爭議的辦法 在合同履行過程中，如發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向廣州市南沙區人民法院起訴。
第八條 其它事項
1、本合同一式肆份，甲方執叄份，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章後生效。
2、本合同附件是本合同的必要組成部分，與合同正文條款具有同等法律效力。
3、如果政府徵用或農場需要使用土地，青苗補助歸乙方所有，土地補償歸甲方所有。補償標準按南沙區政府的文件執行。
附件：乙方承包魚塘的四至示意圖; 乙方身份證複印件。
甲方：廣州市番禺區東風農場(蓋章)法定代表人(簽字)：乙 方(簽字)： 簽訂時間：
通用經營承包合同 篇11
甲方：一農場水產科
乙方：
爲了發展農場經濟，加強漁業開發及合理利用，保障漁業生產者的合法權益，甲、乙雙方本着誠實信用、平等自願的原則，根據我國《漁業法》、《合同法》的相關法律法規，雙方協商、達成以下協議：
(一)甲方將 魚塘承包給乙方，面積爲 畝。
(二)承包期限爲 年;自 年 月 日起，至 年日止。
(三)第一年承包費訂爲 元 ，第二年承包費在上一年承包費基礎上遞增5%，依次類推至第 年，並在今後承包期內每年8月20日前交清下一年承包費，如不按期上交，甲方有權終止合同。
(四)承包魚塘的所有權歸一農場，乙方享有管理、使用、投資經營、捕撈收益權，但在承包期內不得出賣、出租或轉讓，若乙方確實無力經營時，須甲方同意後方可轉讓。
(五)甲方應在乙方魚塘養殖期間補充用水時，積極地主動同有關單位協商解決，在農場總體用水安排和規定下保障承包戶達到最低限度的養殖用水，水費由乙方承擔。
(六)乙方在經營水產養殖時所發生的各項費用均由乙方自行負責。
(七)甲、乙雙方應共同執行以上協議，任何一方如有違反則向另一方追究違約責任，並支付當年承包費的30%做爲違約金。
(八)本合同經雙方簽字蓋章後生效，如有未盡事宜，須經雙方共同協商另做補充，補充協議與本合同具有同等效力。
乙方(簽字)：
甲方(簽字、蓋章)：
年 月 日
通用經營承包合同 篇12
發包方(甲方)：住所地址：聯繫電話：
承包方(乙方)：錦繡龍山裝飾有限公司 住所地址：聯繫電話：
年 月 日
第一條 簡介
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方家庭裝飾裝工程的第一條工程概況：
1. 工程地址：
2. 工程內容以家庭裝飾預算書和施工爲依據，實際預算內包乾。
3. 承包方式：甲、乙雙方約定以下列第 種方式進行承包：
(1)、乙方包工包料(材料以《家庭裝飾工程預算書》爲準)：
(2)、乙方包工及輔材=料(輔料以《家庭裝飾工程預算書》爲準：
(3)、乙方包工，不包料。
4.工程期限
5.開工日期： 年 月 日。
6.竣工日期： 年 月 日。
7.本工程合同價款以《家庭裝飾預算書》爲依據，點定造價計￥元。(金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分)
8.施工過程中如有臨時變更雙方協商解決另算。
第二條 施工圖
施工圖是工程預算與現場施工的依據，施工圖必須經甲方簽字(或蓋章)後方爲有效。施工圖一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方約定施工圖採取下列第種方式提供：
(1) 甲方自行設計並提供施工圖。
(2) 甲方委託乙方設計施工圖。
(附件二：家庭裝飾工程施工圖)
第三條 甲方工程
1.開工前 天，爲乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或室內不易搬動的傢俱、陳設歸類堆碼、遮蓋，以不影響施工爲原則;
2.無償提供施工期間的水源、電源;
3.負責辦理施工期間物業管理手續並支付其費用。負責直轄市施工隊與鄰里之間的關係;
4.如需拆、改原有建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續並支付其費用;
5.施工期間甲如仍需使用部分居室，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
6.參與工程質量和施工進度的監督，參與竣工驗收。
第四條 乙方工作
1. 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準;
2. 嚴格執行本省有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
3. 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管的暢通;
4. 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 材料供應
1. 乙方供應材料名稱、規格、數量詳見《家庭裝飾工程預算書》。
2. 甲方提供的材料和設備，應在材料送達施工現場前一天通知乙方，由雙方共同驗收並辦理交接手續。
第六條 付款方式及付款時間
1.自本合同生效當天內，甲方付給乙方人民幣(金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元角 分)元整，小寫( )元整作爲工程定金款。
2.工程水電預埋工程及間牆防水等泥水工程完成驗收合格後，甲方付給乙方人民幣 ，爲水電工程款。
3.工程泥水工程完成後，由甲方驗收合格後，甲方付給乙方人民幣 爲泥水工程款。
4.工程木工完成後，由甲方驗收合格後，甲方付給乙方木工工程款人民幣 。
5.工程瓷粉及油漆完成後，由甲方驗收合格後，甲方支付乙方瓷粉及油漆工程款。如屬雙方同意增加項目之工程進度款，在甲乙雙方確認簽字後生效，如甲方因設計變更及增項而產生的項目工程款需先付80%給乙方，增加項目之餘款甲方需在完工三天內付給乙方。
第七條 工程驗收和工程質量
1. 雙方約定在施工過程中分下列單項對工程質量進行分項驗收;
(1) 水、電工程及防滲處理;
(2) 泥作工程;
(3) 木作工程;
(4) 油漆瓷粉等飾面工程。
乙方應提前 1 天通知甲方參加分段驗收，合格後甲、乙雙方共同簽字確認。如甲方屆時不參加驗收，以乙方自檢爲準。
2. 甲方可在施工過程中隨時監督，對不符合設計及質量要求的項目應及時提出使乙方能及時整改更正。
3. 工程竣工後，乙方應提前 1 天通知甲方驗收，甲方在接到通知後，組織驗收並填寫工程驗收單。在工程尾款結清後的 1天內乙方方向甲方辦理移交手續。
第八條 工期延誤
1. 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認後工期相應順延：
(1) 設計變更或增加工程量：
(2) 如遇停水、停電、凝凍等不可抗力影響;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2. 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;
3. 因甲方提供的材料及設備規格、質量不合格二影響工程質量的，返工費由甲方承擔，同時工期順延;由甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
4. 因乙方原因造成工程返工，返工費由乙方自行承擔，工期不順延。
第九條 違約責任
1.全同雙方當事人中的任一方因未履行本合同款或違反國家法律，法規及有關政策定而受到相關處罰，從而給對方造成經濟損失，均由責任方承擔全部責任，並賠償給對方造成的全部經濟損失。
2. 乙方如不能按合同規定保證質量，應自行整改或返工，費用自負;
3.施工過程中，甲方未與乙方設計師或工程施工管理員協商即擅自變更圖紙或更改施工項目，由此造成的所以質量個工期問題，視爲甲方違約。並承擔所造成的經濟損失和工期延誤：
4. 合同生效後，履行期屆滿前，一方擅自解除合同，應按合同價款的 5%向對支付違約金。因一方擅自解除合同，給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足部分，由於一方要求解除合同，給對方造成的經濟損失的，按實際造成的損失賠償：
5. 少項目應到少提前二個工種書面通知乙方，否則甲方向乙方支付所涉及項總款的 30% ：增加項目進甲方向乙方支付現款後才安排施工：
6.工程收尾時，業主應將所需要安裝的自購部分(如：毛巾架，紙巾盒，鏡子等小件物品)備齊，乙方一次性安裝。若甲方需要再次裝其它物件時，乙方收勞物費100元/次。
第九條 合同爭議的解決方式
合同履行中發生爭議，雙方可以通過協商不正時，採用以下方式解決;
1. 向當地裝飾行業管理機關申請調解：
2. 向總裁委員會申請總裁：
3. 向人民法院提起訴訟：
第十一條 附則
1.甲方變更預算項目或修改設計圖案時，必須在該項目下料施工之前與乙方設計師或工程施工管理員進行溝通，審定價格並填寫工程變更單後可進行否則因返工所發生的相應費用和工期延誤均由甲方負責。
2.施工過程中，凡甲方提出預算處增加製作的項目必須在木作工種出場之前，首先確定圖樣，價格(含相應管理費)，並簽定補充協議和交齊相關款項後乙方在進行施工。否則乙方材料不進場，不予施工，並按其他已定項目繼續施工。
3. 水電工程施工方案經甲.乙雙方確定並佈置妥當後，如需變更，所發生相應費用由提出變更方承擔。
4. 本工程不含稅收，如含另算。
5. 五金件單價以預算書爲依據，數量以實際用量爲準。
第十二條 附則
1. 本合同經甲.乙雙方簽字(蓋章)生效
2. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
3. 本合同履行完後自動終止。
4. 本合同實行當事人自願簽訂原則，可將合同文本提交所在地的工商行政管理機關進行合同鑑定，以保護合同雙方當事人的合法權益。
第十三條 其他約定：
甲方：(蓋章) 乙方(蓋章)：錦繡龍山建築裝飾有限公司
委託代理人： 委託代理人：
聯繫電話： 聯繫電話：
通用經營承包合同 篇13
甲方：乙方：
甲方有出租車一輛，車號爲豫A-T，車架號，發動機號，掛靠**市出租車公司，現甲乙雙方自願簽訂如下出租車承包合同：
一、乙方承包甲方的出租車，應向甲方交納租車押金元整，小寫：元整。合同期滿後，甲方應如數退還乙方。甲方可另押元
月後無電子警察等違章，如數退乙方。
二、租金：乙方每月應向甲方交納月租金元整，交納時間爲每月日。每超期一天，乙方應向甲方交納滯納金元整。乙方超期天不交費用和租金甲方有權收車，押金不退。
三、費用：乙方負責加油及修車費用。保險費、車船稅、審車及其它一切費用和公司費用由方負責。
四、車況：本車電臺，計價器臺，備胎只，隨車工具套，鑰匙套，本車承包前全部零部件齊全、完整，車況良好，合同期滿後，乙方應交給甲方一輛車況如初的車，自然磨損除外。
五、賠償：本車如遇到車禍、碰撞、失竊、盜搶、自然等人爲自然災害損失時，應由乙方負全部責任。本車雙方估價爲元人民幣(不含手續)，如遇險，除保險公司賠償外，不足部分由乙方負責補齊。
六、甲方協助乙方辦理從業人員手續。手續費及從業人員應交納的費用均由乙方負責承擔。
七、該車的所有權歸甲方，乙方只有使用權和管理、維修、保養義務，沒有轉讓、變賣、抵押權。在承包期間，乙方必須遵守國家有關法規、法令，遵守客運管理處和出租汽車公司的規章制度，依法經營，嚴禁運輸贓物和參與違法活動，否則，一切後果乙方自負，其他經濟責任和民事責任均由乙方負責。
八、乙方在出租車承包期間，如發生交通事故等對乙方本人或第三者造成人身傷害、死亡和財產損失的，乙方全部負責，甲方不負連帶責任。
九、本車隨車帶有證件：
(1)機動車行駛證(2)營運證(3)營業熱照
(4)計價器周檢證(5)污染物排放檢測證(6)附加費本
(7)車船使用稅完稅憑證(8)服務監督卡(9)保險單
(10)加氣卡個(11)氣瓶使用合格證
本車實際帶有種，合同期滿時乙方應齊備、完整地將以上種證件交全甲方。如有丟失、損壞乙方負責補辦，並賠償相應經濟損失。
十、此出租車承包合同不做收款收據，不做押金憑證。甲乙雙方必須嚴格執行本合同，如一方違反合同，需向另一方支付違約金元人民幣。
十一、出租車承包合同期內方必須購買交強險、乘客險和萬商業三責保險。否則視爲違約，甲方有查看保險的權利。
十二、本全責有效期年，即從年月日至年月日止。
十三、本出租車承包合同一式兩份，合同自雙方簽訂之日起生效。
十四、本信息部對甲乙雙方均不瞭解，對雙方不負任何責任，只起提供信息作用。簽訂合同服務終止。
十五、出租車承包合同期內，政府補貼歸方所有。
附甲乙雙方身份證複印件各一份。
甲方姓名：乙方姓名：
身份證號：身份證號：
電話：電話：
地址：地址：
年月日
通用經營承包合同 篇14
訂立合同雙方：
以下簡稱甲方;
以下簡稱乙方。
爲了充分利用水利資料，發展漁業生產，爲城鄉人民羣衆提供更多的商品魚，增加集體和個人收入，經村民大會充分討論和甲乙雙方認真協商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。
一、 承包地點和麪積
甲方將座落在南11組趙家圩的魚塘 16 畝，承包給乙方養魚，魚塘的所有權歸甲方，乙方只有管理使用權和合同規定的受益權，但不準出賣、出租或轉讓。
二、 承包期限
承包期限爲 5年，自 20xx年 5 月 20 日起，至 20xx年 5 月 日止。
三、 承包款上交方式
在合同簽訂時，一次性上交甲方承包款人民幣捌仟元整(￥8000)。
四、如遇農忙，乙方必須讓出機耕路。
五、乙方在承包期間，如遇拆遷徵用，應無條件服從相關征用政策。 本合同自承包開始之日起生效，甲乙雙方均不得隨意修改或解除合同。如甲方代表人發生變更，不得變更本合同。本合同中如有未盡事宜，經甲乙雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等法律效力。合同期滿，甲乙雙方如願意繼續承包，應重新簽訂合同。
六、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用經營承包合同 篇15
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條 結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條 其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_____年_______月______日訂