公路工程居間合同樣本（精選17篇）

公路工程居間合同樣本 篇1

依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二四七條之規定，經當事人雙方一致同意訂立如下合同條款，並共同遵守執行。

委託方(承建方)：

委託方(法人)： 身份證： 居間人(受託方)： 身份證：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、業主單位：

3、工程內容：

4、工程價量：

二、委託方與業主正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同，協議書等)之後，委託方同意支付居間人居間費用等，其居間費用按以上工程量總額 提取。居間費所有稅費由委託方承擔支付，支付方式按工程進度比例走。

三、居間人的居間費在委託方與業主方簽訂工程施工合同當日支付 .後續款支付方式按工程進度撥付比例按季度支付。(先期支付款項在居間費中扣除)

四、若居間從中促成委託方與業主方簽訂合同或協議成立，居間人的任務完成，委託方(承建方)簽訂施工合同後，在進場過程中，無論發生任何事故，如資金問題、安全問題等均與居間人無關。委託方應當按照約定支付其居間費用，如委託方在與相關方簽約的前後變更人員或推薦其他人接手該項工程，委託方亦應按其約定履行支付居間費用。

五、如委託方不按時或不支付居間費給居間人(受託方)，居間人(受託方)有權直接扣押和處理委託方(承建方)在施工現場所有設備，並且特此合同項人民法院起訴申請支付、委託方(承建方)放棄進行抗辨，另按每日5‰的費率賠償。居間人(受託方)也有權委託業主方或總承包方(相關方)在委託方(承建方)承建項目的工程預付款、進度款內代扣給居間人(受託方)。

六、本合同與施工合同(含勞務承包合同，協議書等)同時履行，如委託方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)，本工程居間合同自然失效。本合同空格內手填寫部份與其它部份與打印字體具有同等法律效力。

七、居間人只給委託方出據居間費用收條，不出據發票。

八、本合同一式四份，委託方、居間人各執二份，經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效，居間費用支付完畢後失效。

委託方簽字(蓋章)： 居間人(受託人)簽字：

法人代表：

簽約日期、地點： 年 月 日

公路工程居間合同樣本 篇2

甲 方(以下簡稱甲方)： 身份證號碼： 乙方單位(以下簡稱乙方)： 身份證號碼：

甲乙雙方本着平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則， 就__________________________項目，經甲乙雙方商討達成以下條件及承諾並簽訂本協議：

一、甲方義務與責任

1、甲方提供該項目所知道的工程信息並協助乙方與該工程施工承包合同的簽訂提供服務。

2、確保該項目立項的真實性，甲方所提供資料的真實性。

二、乙方義務與責任

1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。

2、積極提供給甲方自己的真實信息與能力，勞動報酬及支付方式，指定甲方爲唯一協調負責人。

3、乙方是在自己認可的甲方與業主約定的合同條款下(或由甲方介紹乙方與業主直接就合同條款達成一致的情況下)甲方幫助乙方拿到該項目，乙方必須認可所有約定的合同條款，不得中途藉故提出其他無理要求，造成損失的由乙方全部負責。

三、報酬支付

1、在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權後，乙方向甲方支付勞動報酬總工程結算價的_______支付給甲方(稅後)。

本項目簽訂後，甲方所得的報酬( )工程款時支付勞動報酬給甲方。如果乙方不支付報酬，甲方有權要求在業主發包方扣除。

四、違約責任

(一)甲方違約責任

1、本合同簽訂前後，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受介紹任何的第三方(施工隊伍)給業主。

2、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋找其他合作者。

(二)乙方違約責任

1、在合同簽訂前，乙方越過甲方與業主或其他中介方完成該交易(包括直接或間接)，則視爲甲方完成工作，乙方須支付甲方本合同第三條第1所款約定的勞動報酬，甲方對該勞務報酬由無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。

2、該項目簽訂合同後，乙方立即組織資金及人力資源積極開展工作，乙方不得轉包或者藉故不能履行該項目的開工，如果乙方違約，承擔一切損失並賠償甲方簽定部分工程款的3%違約金。

五、保密

在本次服務項目中，甲乙雙方對知悉對方的任何商業祕密及個人隱私負有永久保密義務，未經對方許可不得擅自披露或使用，造成不良後果的由責任方承擔一切法律責任。

本合同一式三份，甲、乙雙方、發包方各執一份。本合同一經簽訂即日生效。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

發包方： 法人代表：

電話：

年 月 日

公路工程居間合同樣本 篇3

甲方(委託人): 乙方(居間人):

聯繫地址: 聯繫地址:

法定代表人身份證： 身份證：

聯繫電話: 聯繫電話：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬爲工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元，大寫： 萬元)。

2、居間報酬結算方式：

居間報酬總金額爲人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬後,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其後在叄個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩餘的餘款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業祕密作出不利對方的任何行爲，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行並支付完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

3、本合同所有橫線留空部分均爲雙方代表自願親筆填寫，具真實性及法律效力。

合同簽訂地：

乙方指定賬戶戶名：

乙方指定賬戶賬號及開戶行：

甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人：

年 月 日

公路工程居間合同樣本 篇4

合同編號：_________

甲方(委託人)(出賣人)：_________ 地址： 郵政編碼：_________

【營業執照註冊號】

【法定代表人】： 【身份證號】： 聯繫電話：

委託代理人： 聯繫電話：

地址： 郵政編碼：

乙方(委託人)(買受人)： 地址： 郵政編碼：_________

【法定代表人】： _【身份證號】：

【營業執照註冊號】

聯繫電話：_________房屋買賣居間合同範本丙方(居間人)： 地址： 郵政編碼：_________ 營業執照註冊號：

法定代表人：_ 【身份證號】：

聯繫電話：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法

律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事

項，在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議：

第一條 合同標的

房地產基本情況如下：

所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);

項目名稱_________，

第二條 委託事項

1、甲方對丙方的委託事項：

甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，並將該房屋詳細情況以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

2、乙方對丙方的委託事項：

乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套，面積爲_________平方米。未開發土地(已掛牌成交)， 畝，委託丙方搜尋信息，並及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後，組織雙方簽訂本合同，並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

第三條 成交價格

甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格爲_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。[其中：房產買賣價爲_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價爲_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫： 元整。(￥_________)].

第四條 丙方完成委託任務的報酬

丙方業已完成本合同項下委託人雙方委託之事項，雙方自願按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額爲小寫_________、大寫_________)，向丙方支付報酬：支付時間爲乙方向甲方付款同臺交割。

第五條 丙方沒有完成委託任務的費用收取

丙方沒有完成委託人指示的委託任務的，不得收取報酬。

第六條 結算方式

1、甲乙雙方協商同意，房屋售價爲人民幣(大寫)_________元(￥_________)。未開發地，人民幣(大寫) (￥ )。

2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：

(1)甲、乙雙方各自承擔;

(2)全部稅、費由_________方承擔。

3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。

4、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大

寫)_________(￥_________)口交由丙方代爲保管;口存入履約保證銀行。

5、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)，_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代爲保管(具體金額以有關部門開據的票據爲準，(多退少補)。

6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式

(1)現金一次性付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代爲保管;口存入履約保證銀行。

(2)現金分期付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代爲保管;口存入履約保證銀行。

7、如乙方擬定上述某項貸款遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：

(1)現金一次性付款

(2)現金分期付款

第八條 甲方權利和義務

1、甲方承諾：

(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;

(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關文件資料真實、合法、有效;

(3)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方願意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放於丙方處，待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金衝抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足衝抵欠費的，由甲方按實補足金額)。

2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關文件資料準備齊全。

3、甲方取得全部房款當日，甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後，甲方不再承擔對該房屋的維修責任。

4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場覈驗身份及有關法律證件。

5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。

第九條 乙方權利和義務

1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;並於簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。

2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。

3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場覈驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求，乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。

(1)交納完過戶稅費後

(2)產權證辦理完畢後

4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。

第十條 丙方權利和義務

1、丙方接受甲乙雙方的委託，提示甲乙雙方提供相關的文件資料。

2、甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款，丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。

3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。

4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內，安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知，由_________方陪同有關人員到現場驗房。

5、妥善安排甲乙雙方進行交接，提醒甲乙雙方結清約定的費用。

第十一條 丙方違約責任

1、丙方有下列行爲之一的屬於違約：

(1)無正當理由擅自解除合同的;

(2)與他人串通，損害委託人雙方的利益的;

(3)干預委託人買賣房屋的自主意願，代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等，損害了另一方的權益的。

(4)_________。

2、丙方違約的，應當承擔本合同丙方預期獲得佣金總價款的_________%。丙方因違約行爲，給委託人任何一方造成經濟損失，且違約金不足以彌補的，丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。

第十二條 委託人違約責任

1、委託人雙方有下列情形之一的屬於違約：

(1)無正當理由擅自解除合同的;

(2)相互或與他人串通，損害丙方利益的;

(3)未能按照委託書或本合同的委託事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等，致使丙方無法完成居間任務，且給丙方造成實際損失的;

(4)_________。

2、委託人違約的，在以下款項中選擇：

(1)已經向丙方交付定金的，不得索回定金;

(2)按照丙方在本合同中應當獲得的佣金予以賠償;

(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償於丙方。

(4)_________。

第十三條 合同的解除

1、當事人就解除合同協商一致的;

2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;

3、在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行爲表明不履行主要義務的;

4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在_________個工作日內仍未履行的;

5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。

第十四條 聲明及保證

甲方：

1、甲方有權簽署並有能力履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

乙方：

1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。

2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

丙方：

1、丙方有權簽署並有能力履行本合同。

2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

第十五條 保密

甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

第十六條 通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十七條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，徵得他方同意後，三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成爲合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第十八條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經三方協商同意外，本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第十九條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由三方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲

稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱

第二十一條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十二條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十三條 合同的效力

1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期爲_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，三方各執_________份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：____________ 委託代理人(簽字)：_________ 委託代理人(簽字)：___________ 開戶銀行： 開戶銀行：____________________

賬號：

簽訂地點：

_________年____月____日

丙方(簽章)：

開戶銀行：

賬號：

簽訂地點：

_________年____月____日

賬號： 簽訂地點： _________年____月____日

公路工程居間合同樣本 篇5

甲方：

乙方：

甲方委託乙方爲其招攬 項目，甲方承諾向乙方支付報酬。爲明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：

一、甲方委託乙方，爲其提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。

二、乙方負責爲甲方提供信息並聯系，以促成甲方在 工程項目中標。

三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程項目全部或部分中標後，甲方承諾將工程項目中標總價款的 %給付乙方作爲報酬;給付方式： 項目全部或部分中標後日內甲方將工程項目中標總價款的 %一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日 分之 的滯納金。

六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。

七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方爲其提供、招攬的業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。

八、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。

甲方： 乙方：

年 月 日

公路工程居間合同樣本 篇6

甲方(委託人)：

聯繫電話：

乙方(居間人)：

聯繫電話：

甲乙雙方爲了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

第一條、委託事項

1、乙方接受甲方委託負責就蘭海鐵路隧道工程(以下稱該工程項目)引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方或關聯組織與發包單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方或其有關聯關係的公司、其他組織與該建設工程發包方或所有人簽訂施工合同或實際參與施工。關聯關係，則是指公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。

第二條、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，協助甲方與該工程負責人員的洽談與溝通。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。

4、乙方在甲方與發包單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎重嚴謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與發包單位的關係。

第三條、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責與發包單位進行合同談判;在必要條件下，甲方同意授權乙方就該工程項目與發包單位進行合同談判，但合同相關條款的確定必須經過甲方同意。

2、如果居間成功，則由甲方或其有關聯關係的組織全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同，甲方及關聯組織因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，無條件按照本合同第四條約定的付款方式向乙方支付居間報酬。

4、我公司承諾將按照業主方要求進行施工，按質按量按工期要求施工。

第四條、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、甲方向乙方支付本項目居間費用爲 6%，第一筆居間費合同簽訂後支付 %，其餘款項按業主結算方式按比例、按進度給予支付，該居間費用應繳納的全部稅款由甲方承擔。

2、居間成功後，在甲方或其關聯組織在與工程的發包方簽訂建設工程施工合同並進場實際施工按照月進度，業主方實際向甲方所支付工程款按比例支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付，乙方在收到相應款項後應當出具相應的收條，無須提供發票。

4、如果經過乙方努力，該建設工程施工合同未能簽訂或甲方及關聯公司或單位未能實際參與施工，甲方無須支付居間費。對於乙方在該業務接洽過程中產生的相關業務費用，由乙方自行承擔，甲方不再另行支付。

第五條、保密事項

1、甲乙雙方均一致同意本協議及本協議所涉及內容爲商業祕密，雙方均不得向合同之外第三者泄露。

2、乙方在居間過程中所獲取的甲方商業祕密，不得向第三方透漏，不得據此作出不利甲方的任何行爲。

第六條、合同生效及終止

1、本合同經雙方簽字或蓋章後生效。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

第七條、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方均同意提交簽約地仲裁委員會進行仲裁，仲裁委員會的裁決爲最終裁決，雙方不再產生異議。

第八條、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份。

3、如有未盡事宜，雙方可另行協商，訂立補充合同。補充合同是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方：(蓋章)：法定代表人或委託代理人：

乙方(蓋章)： 法定代表人或委託代理人：

年月日：

公路工程居間合同樣本 篇7

甲方(委託人)：

聯繫地址：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就江西省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅爲甲方提供信息，或爲甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。 2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用爲工程施工合同金額的10%，。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。

2、居間成功後，居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付，竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。

3、甲方轉帳方式支付。

4、居間費用稅務各自承擔。

五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行爲，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地： 合同簽訂日：

甲方：(蓋章)

法定代表人或委託代理人：

乙方(蓋章)：

法定代表人或委託代理人：

公路工程居間合同樣本 篇8

甲方（委託人）：

乙方（居間人）：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就(）工程項目，引薦甲方和該項目的管理方直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅爲甲方提供信息，或爲甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，限度的維護甲方的利益。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠

3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。

4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那麼在甲方的工程施工過程中（合同期內），乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關係，特別是在工程結算問題上，乙方全面負責協調，乙方無任何理由進行推脫。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和項目管理方進行合同談判。

2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元（叄元）結算（完稅後）。

2、甲方每週爲乙方結算一次，每週一爲乙方結算上週居間費用，乙方有權向甲方查詢每週總體運量，甲方有義務向乙方提供每週運量報表，甲方所提供報表必須保證真實有效，甲方不得以任何理由剋扣乙方費用，如出現不實結算乙方有權索回，並保留雙倍賠償的權利。

3、合同簽訂後甲方應向乙方提供合同複印件一份，作爲居間費用總價計算依據，甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用，每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。

4、如甲方有終止本居間合同的意願，甲方可根據合同總量計算居間費用，並一次性向乙方支付做爲條款向乙方提出協商。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的祕密，任何乙方發現對方出現泄密行爲均有權提出和提醒對方終止本行爲，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。

七、合同終止

本合同自簽字之日起生效，直至本合同約定項目結束，項目期順延本合同無條件順延，直至本項目結束。

八、爭議解決方式如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地址：

合同簽訂日：

甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或委託代理人：法定代表人或委託代理人：

公路工程居間合同樣本 篇9

甲方：

住所地：

法定代表人： 聯繫電話：

乙方(居間人)：

住所地：

法定代表人： 聯繫電話：

甲乙雙方爲了發揮各自優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分友好協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就位於 的 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目招標單位直接洽談，並向甲方提供關於該工程項目的重要信息，最終促成甲方與招標單位簽訂該工程項目項下全部 產品的供貨合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項，並按上述要求甲方與招標單位簽訂書面的供貨合同，且簽約單價高於本合同第四條

第一款所列價格。如乙方僅爲甲方提供信息，或爲甲方提供聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目招標的相關信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金三十萬元。

3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視爲乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

4、乙方在甲方與招標單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果最終促成甲方與招標方達成供貨協議，那麼在該工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與施工單位的關係。

三、甲方義務

1、如居間成功，則由甲方全面履行和招標單位所簽訂的供貨合同。甲方因履行供貨合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

2、如居間成功，甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、如經乙方引薦甲方最終與招標方簽訂該工程項目項下全部 產品的供貨合同，簽約單價在 元/平米以上部分爲乙方之居間報酬，低於或等於該價格則視爲居間失敗。

2、居間成功後，甲方供貨並結算完畢並取得全部工程款後 日後以轉帳或現金的方式向乙方結清全部居間報酬。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出任何不利甲方的行爲，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付50萬元作爲違約金;如果違約金不足以補償甲方因此遭受的損失，乙方應負賠償責任。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至間事項的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同履行完畢後自動終止。

3、甲乙雙方協議解除或有其他法定事項發生時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

九、其他事項

1、乙方在未徵得甲方同意的情況下，不得將本合同項下所委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公路工程居間合同樣本 篇10

甲方(委託人)：

乙方(居間人)：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，引薦甲方和該項目的管理方(或者承包方)直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方簽訂承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關工程項目的信息，最大限度的維護甲方的利益。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠

3、乙方應保證該工程項目真實可靠、各種施工手續齊全，能夠正常施工。

4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那麼在甲方的工程施工過程中(合同期內)，乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關係，特別是在工程結算問題上，乙方負責協調。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。 2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。 四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、居間費用按照甲方簽訂的建築施工合同總價款的10%支付(甲方承建的全部工程均由乙方居間)。

2、甲方每年爲乙方結算一次，至遲不超過12月31日。

3、每一個合同簽訂後甲方應向乙方提供合同複印件一份，作爲居間費用總價計算依據。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的祕密，任何乙方發現對方出現泄密行爲均有權提出和提醒對方終止

本行爲，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。

七、合同終止

本合同自簽字之日起生效，雙方協商一致可終止。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交攀枝花仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

公路工程居間合同樣本 篇11

一、以上籤訂原始合同(簽訂原始合同;乙方船主代表人現爲甲方船主代表人)，其中 乙方 與甲方 調船費議定爲人民幣 整，超出部分暫歸乙方所有，並於領取時;同步匯入乙方賬號，原始合同於一個月後按次扣除時，由乙方無條件歸還業主方，與甲方無關。

二、以上籤訂原始合同，單價內含人民幣 元/立方,爲乙方代表所有,由乙方代表統籌分配其餘中間人,附表如後。甲方支付方式，甲方在簽訂原始合同後;按甲方與該項目方公司簽訂合同內容，並以該合同條款之付款方式，並在每次工程結款時,同時支付給乙方代表，並以轉賬形式轉入乙方指定銀行賬號。甲方在每期轉賬中備註爲居間費用作爲支付證明。如果甲方未及時支付，則按未按時支付金額的 倍，向乙方承擔違約金。

三、本合同簽字生效後，與該項目的原始合同，同期執行，如原始合同終止，本居間合自 動同步終止。如原始合同延期，本居間合同自動同步延期。合同因政府行爲等不可抗拒原因未簽訂時，甲方在 個月內不得與上述項目方或工程公司就該項目重籤合同。

四、爾後增加 ，將不再另籤合同，比照本居間合同計價方式來計算，並將 數據付於此 合同當爲附件，等同比照辦理。

五、違約處理、罰則方式

(1).在委託期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行爲表明不履行主 要義務;

(2).當事人一方遲延履行主要義務，經催告後在合理期限內仍未履行;

(3).當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行爲致使不能實現合同目的。 違約方則應一次性賠償乙方所有經濟、金錢損失,且不得異議。

六、其他事項：

(1).保密事項

甲乙雙方均應充分保守協議所涉及的商業祕密。

甲乙雙方不以其在居間過程中獲取的商業祕密做出不利對方的任何行爲，否則有權要求對方承擔違約責任。

(2).在本合同簽訂後，甲方越過乙方與項目方工程公司完成交易(包括直接或間接)，視爲乙方完成工作，甲方需支付乙方本合同第二款所約定的居間費用，乙方對該居間費用，有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。甲方不得異議，並放棄抗辯 訴訟之權力。

(3).本合同所需相關文件複印本,原始簽訂合同、船本複印件、甲方身分及擔保公司證明 文件、船主授權書等;附於本合同之後,視爲本合同有效文件。本合同一式三份，電子簽約與書面具有同等法律效力，兩方及鑑證單位各持一份，雙 方簽字蓋章後生效。本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由 當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向 地方人民法院 起訴。

甲方(蓋章)： 甲方擔保公司(蓋章)：

甲方法人代表： 法人代表：

居民身份證號： 稅務證號：

住所： 居民身分證號：

住所：

乙方代表(蓋章)：

簽訂日期： 月鑑(公)證機關(章) 年 日

公路工程居間合同樣本 篇12

發包人(全稱)：______________________　　承包人(全稱)：______________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：______________________________

工程地點：______________________________

工程內容：______________________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號：_____________________

資金來源：_____________________________

二、工程承包範圍

承包範圍：___________________________

三、合同工期

開工日期：____________________________

竣工日期：____________________________

合同工期總日曆天數______________________天。

四、質量標準

工程質量標準：________________________

五、合同價款

金額(大寫)：______________________元(人民幣)

￥：______________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1.合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：____________年________月________日

合同訂立地點：_____________________________

本合同雙方約定______________________後生效。

發包人：(公章)____________　　承包人：(公章)：__________

住所：___________________　　住所：______________________

法定代表人：_____________　　法定代表人：________________

委託代理人：_____________　　委託代理人：________________

電話：___________________　　電話：______________________

傳真：___________________　　傳真：______________________

開戶銀行：_______________　　開戶銀行：__________________

帳號：___________________　　帳號：______________________

郵政編碼：_______________　　郵政編碼：__________________

公路工程居間合同樣本 篇13

甲方(委託人)： 某某建築公司

聯繫地址：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就**省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅爲甲方提供信息，或爲甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視爲委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成爲甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視爲乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視爲乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用爲工程施工合同金額的%。

2、居間成功後，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行爲，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人或委託代理人： 法定代表人或委託代理人：

公路工程居間合同樣本 篇14

甲方(委託人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的‰向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬爲工程承包施工合同金額的.

2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後的日內付清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付萬元，做爲乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的，居間活動的費用，由居間人負擔;居間人未促成合同成立的，有權不予返還居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業祕密作出不利對方的任何行爲，否則有權要求對方承擔違約責任。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地：

甲方：(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人或委託代理人：法定代表人或委託代理人：

年月日

公路工程居間合同樣本 篇15

甲方(委託人)： 

聯繫地址：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方爲了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

乙方接受甲方委託，負責就**省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成爲甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視爲乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視爲乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。 6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用爲工程施工合同金額的%。

2、居間成功後，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行爲，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章)：

法定代表人或委託代理人：

乙方(蓋章)：

法定代表人或委託代理人：

公路工程居間合同樣本 篇16

甲方（委託人）：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方（居間人）：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的‰向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作爲居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬爲工程承包施工合同金額的.

2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後的日內付清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方爲完成委託事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付萬元，做爲乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的，居間活動的費用，由居間人負擔；居間人未促成合同成立的，有權不予返還居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業祕密作出不利對方的任何行爲，否則有權要求對方承擔違約責任。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

合同簽訂地：

甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或委託代理人：法定代表人或委託代理人：

年月日

公路工程居間合同樣本 篇17

甲方姓名：

住 址：

身份證號：

乙方姓名：

住 址：

身份證號：

甲方將位於 的房屋建設施工工程承包給乙方。甲方與乙方在真實、自願、平等、互利的基礎上經過充分協商，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式爲乙方包工不包料。即甲方負責提供建房所用的全部原材料，乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的所有設備。

二、甲方應提供建房所需原材料、場地等條件便利乙方按時完工。

三、在整個施工過程中，乙方施工人員的生活由乙方自理。

四、乙方負責找工人，組織、指揮工人施工，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係。

五、甲方負責提供相應的擬建房屋有效圖紙張，由甲方負責指導修建。甲方負責一切建房所需的原材料。施工所用的所有機器設備由乙方自行提供(包括攪拌機、吊預製板上樓的機器、搭架使用的全部設備、振動器、切割機等)，並負責安裝、調試及使用過程中的安全。因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

六、乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任。乙方應在工地明顯位置懸掛施工重地，嚴禁非施工人員入內、施工重地、注意安全等警示語，安裝一切必要的安全防護裝置。進入施工工地的人員必須戴安全帽。搭架、使用起重設備、使用電氣設備必須有專人負責安全檢查，必要的時候乙方最好請專業人員協助完成。乙方進入施工工地現場，掌門師傅應負責一切安全，監督一切安全操作要領，不違規危險操作，違規操作導致的一切事故與甲方無關。乙方及其工人由於設備原因、違規操作、疏忽大意或者過於自信、施工管理不嚴等原因而發生的一切傷亡事故與甲方無關，甲方不承擔乙方在施工過程中所發生的一切傷亡事故的賠償責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。如無違規操作造成的傷亡，由甲乙雙方共同承擔責任。

七、施工要求：一樓高 米，室內淨高 米。二樓高 米，室內淨高 米。一樓砌牆全是24牆。二樓以上(含二樓)，兩邊外牆爲 18 牆，內牆爲24牆(承重牆和承受較大重力的牆均是24牆，圈樑和挑，澆注凝固後不應有蜂窩、麻面等，更不能出現鋼筋外漏現象。

八、乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求爲止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。

九、工程工期爲： 年 月 日(公曆/農曆) 年 月 日(公曆/農曆)，按日曆工期計算。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。

十、乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢 元。

十一、付款方式：建築承包價格爲 元/平方米，正負零以下按混凝土立方計算，每立方米 元，自開工日起到 年 月日主體完工。開工後,每修好一層,按該層工程款的 %先行給付乙方。待房屋工程全部交工，經甲方組織驗收合格後一次性付清乙方其餘工程款。

十二、違約責任。如果一方擅自違反本協議之規定，應向對方支付工程總價款20%的違約金，同時甲方保留要求乙方繼續履行合同的權利。因一方擅自違約給對方造成了損失的，還應負相應的損失賠償責任。(損失的計算範圍爲：乙方遲延開工造成甲方建築材料的功能減退或失效的損失、乙方施工中明顯超過一般同類工程所需的材料給甲方造成的施工原材料損失、乙方在房屋的主要部分施工中未按照甲方的施工質量要求、由於乙方的原因造成的工期延誤、由於甲方原因造成的施工工期延誤給乙方造成的損失等)。

十三、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。

十四、如果甲乙雙方因施工過程中的實際情況變化致使施工發生改變，可以就改變的部分本着平等、自願、互利的原則再行商議，但甲乙任何一方不能擅自做出實質性變更。就合同履行過程中發生的爭議，首選通過協商方式解決。協商不成時，可以申請仲裁或向有管轄權的法院提起訴訟。

十五、本協議一式兩份。甲方、乙方各一份。

十六、其他事宜還可以再行約定，簽訂補充協議

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日