加工承攬合同起訴狀（精選3篇）

加工承攬合同起訴狀 篇1

原告：_________________石家莊市__________公司

住所地：_________________石家莊市__________路_____號

法定代表人：_________________李__________，系該公司經理

電話：________________

被告：_________________邢臺__________公司

住所地：_________________邢臺市__________路_____號

法定代表人：_________________王__________，系該公司經理。

電話：________________

訴訟請求

1、依法解除合同，被告返還原告價款 __________ 元;

2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失__________元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原、被告於20__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同後原告預先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。爲維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，並賠償原告的經濟損失。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

_____年_____月_____日

加工承攬合同起訴狀 篇2

原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區__________,電話：_____________;

被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區__________,電話：_____________;

被告：______________財產保險股份有限公司住址：_________________

負責人：_________________;電話：_________________

案由：_________________機動車交通事故責任糾紛

訴訟請求：_________________

請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元，誤工費__________元，護理費__________元，住院伙食補助費__________元，營養費__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費__________元，財產損失__________元，鑑定費__________元，交通費__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計十一項，合計__________元。

本案的訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：_________________

_____________年_____月__________日_____時許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當場受傷，__________和__________損壞。後經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定，__________對事故負__________責任，原告__________責任。經查，肇事車輛所有人爲__________，車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任，保險公司應在保險責任範圍內優先賠償保險責任。現原告爲維護自己的合法權益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。

此致

__________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年__________月__________日

加工承攬合同起訴狀 篇3

地址：

電話： 傳真：

容器類委託加工承攬合同 NO：

委託方： _____X公司 簽訂地點：

受託方： 簽訂時間：

標的、數量、價款：

1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作爲質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)

委 託 方： ___X公司 受 託 方：

法人代表： 法人代表：

委託代表： 委託代表：

傳 真：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：