承攬加工顯示屏合同（精選3篇）

承攬加工顯示屏合同 篇1

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.。

定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交原材料等物品日期計算,參照第七條 規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交定作物期限應當按照合同規定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;

委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;

自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;

不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;

經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;

以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_

___%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條 第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;

變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

協商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

合同副本一式____份,交____________各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬加工顯示屏合同 篇2

法定代表人：

承攬方：

法定代表人：

定做方委託承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內容

1.1 本合同規範由定做方委託承攬方承攬加工後，將全數加工製成品交付定做方之一切相關法律行爲。

1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方採購單、發票或其它書面約定所列，並作爲本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視爲合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作爲本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

三、加工成品質量要求

3.1 按照雙方認定的樣品質量標準爲檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。

3.2 承攬方需爲每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準爲準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

四、訂單確認

4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品，雙方另行協商交貨期。

4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認後，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定做方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作爲預付款，餘下____%在定做方驗收貨物後____天內付清給承攬方。

5.2 產品包裝要求：採用承攬方的中性包裝，並加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯繫方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求爲準。

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙提供辦法

7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可後方可按照訂單生產。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法

9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

9.3 每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作爲檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

9.5 當事人雙方對委託的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

10.2 交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固，並保障運輸過程安全。

11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

13.7 雙方同意定做方提供的包括工業祕密和技術祕密的文件均在上述義務的範圍內。

13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關係，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

13.9 上述所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再爲第三方加工產品時使用。

13.10 應非常小心地對待專門爲生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用於給任何第三方或其本身的市場生產製造。

13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術祕密應爲定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定做物或完成工作的數量少於合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3 未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的'違約金。

14.7 異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

14.9 由於保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，並加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1 本合同簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意後，可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定做方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行:

帳號：

法定地址：

電話：

________年_____月_____日

承攬方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

法定地址：

電話：

________年_____月_____日

承攬加工顯示屏合同 篇3

合同編號：___________

甲方(定作方)：嘉潤公司

乙方(承攬方)：___________

鑑於：___________爲滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況：___________

1.1品名：___________

1.2規格：___________

1.3數量：___________

1.4備註：___________

第二條合同價款

2.1合同價款總額：___________

2.2付款方式：___________

2.3付款時間：___________

第三條加工成品質量要求及技術標準：___________

3.1質量要求：___________

3.2技術標準：___________

3.3以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。

第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：___________

4.3甲方於年月日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行爲皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：___________

6.2驗收方法：___________

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：___________

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：___________

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明爲準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：___________

7.1.2自提定作物的地點：___________

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：___________

7.2.2送交定作物的地點：___________

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算：___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：___________

8.1包裝要求：___________

8.2費用負擔：___________

第九條運輸方式及費用負擔：___________

9.1定作物的運輸方式：___________

9.2運輸費用：___________

第十條定作物的保修

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數額：___________

11.2甲方向乙方交付定金的時間：___________

11.3甲方向乙方交付預付款的數額：___________

11.4甲方向乙方交付預付款的時間：___________

第十二條乙方的違約責任：___________

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。

12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：___________

13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價__‰的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4其它違約責任：___________

第十四條爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決：___________

(一)向_____委員會申請_____。

(二)向_____人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點：___________

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。

甲方(章)：___________乙方(章)：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

委託代理人：___________委託代理人：___________

地址：___________地址：___________

電話：___________電話：___________