加工承攬合同（精選12篇）

加工承攬合同 篇1

（    ）加字     號

定作方（甲方）：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

承攬方（乙方）：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

簽定日期 ：____________________

經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同，並嚴肅地履行。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料：

原材料品名

規格

單位

數量

日期

成品單位耗用量 

1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________

2.產品檢驗標準和方法：_____________________

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________

5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

加工承攬合同 篇2

定作單位：

某某項目經理部 （以下簡稱甲方）

承攬單位：

某某市某某機械製造有限公司 （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國建築法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條 加工構件品名與價款

一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的構件。

二、承攬方式：本加工構件採用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包乾、完工結算的承攬方式。

三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

第二條 加工成品期限與交付

一、加工期限：共計五十日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工製作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，並配合防腐塗裝。

三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

第三條 加工材料供應與採購

一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，並負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審覈後，作爲供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認後方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，並加收5％的採管費。

二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行採購；採用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

三、乙方自行採購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑑定或經過試驗定爲不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定複驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

五、材料代用，經甲方批准後，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

第四條 加工成品質量與驗收

一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建築安裝工程施工及驗收規範》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

二、質量等級：一次驗收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢後收回，乙方不得留存技術資料的複製品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式採用甲方提供的表格格式。

五、驗收交付：加工完畢預組裝後，以國家頒發的工程驗收規範、質量檢驗標準及圖紙技術要求爲依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一併交甲方一式壹份。

六、乙方應嚴格按照標準規範、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，並承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

加工承攬合同 篇3

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

鑑於甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願的原則，經友好協商，就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第1條 定義

除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義爲準：

1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)爲定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。

1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。

1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。

1.4 “知識產權”是指所有知識產權，包括但不限於著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的註冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源於合同雙方或任何其他第三方。

第2條 定作物規格、數量及質量要求

定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法

3.1原材料規格及標準：

材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

□承攬方

承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

第4條 技術資料和圖紙提供

4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。

4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

第5條 轉包

5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

第6條 定作方協助承攬方的事項和要求

1.圖紙和技術問題的說明： 。

2.現場的檢驗： 。

3.其他： 。

第7條 交(提)樣品的方法和驗收

7.1樣品提交

合同產品規格單位數量質量要求技術標準

7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時間： 年 月 日。

自提樣品的地點： 。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時間： 年 月 日。

送交樣品的地點： 。

送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方： 。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。

7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期爲準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測，並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本合同。

如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除合同，並要求承攬方承擔賠償責任。

第8條 交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時間： 年 月 日。

自提定作物的地點： 。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時間： 年 月 日。

送交定作物的地點： 。

送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

費用承擔方： 。

8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。

8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括 。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工後，材料仍有剩餘，應及時返還。

8.6.1返還時間： 。

8.6.2返還方式： 。

8.6.3費用承擔方： 。

第9條 交(提)定作物的驗收標準

9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物，並提出異議。如在 日內未提出異議，則視爲驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。

9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：

雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的，另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。

第10條 包裝要求及費用負擔

10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

10.2費用負擔方： 。

第11條 風險負擔

11.1定作物風險負擔

雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見合同8.4條款。

11.2原材料風險負擔

定作方提供原材料的，交付承攬方後所有權不發生轉移。在合同履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利後果由定作方承擔。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此遭受的損失。

第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任

12.1承攬方保證：

12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。

12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業祕密。

12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限爲 個月。

12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。

12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。

12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由於承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，並承擔因此給定作方造成的全部損失。

如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當爲召回作提供全方位的支持，並收取成本費用和適當的服務費用。

第13條 報酬的結算

13.1合同價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。

(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)

13.2支付方式：

(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作爲預付款，於本合同簽訂後的 個工作日內支付;

(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，於 年 月 日前支付;

(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，於 後的五個工作日內支付;

(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。

(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。

13.3指定收款賬號：

指定收款賬號：

開戶行：

戶名：

加工承攬合同 篇4

訂立合同雙方：   

承攬人：______________________________          

定作人：______________________________

定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條  加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規格：________________________

單位：________________________

數量：________________________

備註：________________________

第二條  加工成品 質量要求

（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據）

編號

名稱

規格

單位

數量

備註

第三條  原材料的提供辦法及規格、數量、質量

________________________________________________________________________

（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條  技術資料、圖紙提供辦法

_____________________________________________________________________

（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）

第五條  價款或酬金

___________________________________________________________________

（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條  驗收標準和方法

________________________________________________________________________

（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條  交貨的時間和地點   

________________________________________________________________________

（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；並按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期爲準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條  包裝要求及費用負擔   

____________________________________________________________

第九條  運輸辦法及費用負擔   

________________________________________________________________________

第十條  結算方式及期限   

________________________________________________________________________

第十一條  其他   

________________________________________________________________________     

（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還，等等。） 

加工承攬合同 篇5

委託方：簽訂地點：

承接方：深圳XX公司訂日期：____年____月____日

依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、項目（製作）：________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

3、發佈地點或形式：________

4、顏色：________

5、規格或材料：________

6、刊播次數、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額爲________。（大寫________元整）

2、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

1、向地經濟合同_____機關申請_____；

2、向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委託方：連雲港XX公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

加工承攬合同 篇6

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?O_________元/?O=元。

114樘/363.06?O

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理爲靜電噴塗；顏色 ；門板爲平板；按實際發生數量結算。

三、交貨日期：根據現場進度交貨。

四、交貨地點：工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％爲質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

九、違約責任

1、按《_____》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同 篇7

合同編號：

發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價爲最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高_________年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做爲另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩餘的合同標的額 0％價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人： 經 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

編碼： 編碼：

_______年_______月_______日

加工承攬合同 篇8

合同編號：

定作人：

承攬人：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

第一條　加工物

加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 　報酬

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條　承攬人提供的材料

材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。

第四條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

第五條　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。

第六條　定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。

第七條　定作人協助承攬人的事項與要求： 。

第八條　定作物的技術標準、質量要求： 。

第九條　定作物的包裝要求及費用負擔： 。

第十條　定作物的交付方式、期限及地點： 。

第十一條　定作物的驗收、方法、期限及地點： 。

第十二條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。

第十三條　定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

第十四條　結算方式及期限： 。

第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條　本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

第十七條　違約責任： 。

違約金或損失賠償額計算方法： 。

第十八條　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;

(一)提交 仲裁委員會仲裁。

(二)依法向 人民法院起訴。

第十九條　其他約定事項： 。

定作人： 承攬方：

定作人(章)： 承攬人(章)：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

經　辦　人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

稅號： 稅號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年 月 日

加工承攬合同 篇9

加工定作承攬合同。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

郵編： 郵編：

電話： 電話：

法定代表人（委託代理人）： 法定代表人（委託代理人）：

開戶行： 開戶行：

賬戶： 賬戶

甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規格

型號計量

單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

單價總金額

合計

加工承攬合同 篇10

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規格：________________________

單位：________________________

數量：________________________

備註：________________________

第二條 加工成品 質量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

________________________________________________________________________

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

_____________________________________________________________________

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

第五條 價款或酬金

___________________________________________________________________

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條 驗收標準和方法

________________________________________________________________________

(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期爲準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

____________________________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔

________________________________________________________________________

第十條 結算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條 其他

________________________________________________________________________

(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還，等等。)

第十二條 承攬人的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作人的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

____________年_______月_____日訂

加工承攬合同 篇11

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

加工承攬合同 篇12

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：

定作人機構地址：傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：

承攬人機構地址： 聯繫人： 聯繫電話：

銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲：_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、 報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝；

②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做爲另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

④、剩餘的合同標的額 5％（_____元）價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出

補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年 月