建設工程借款合約書（精選16篇）

建設工程借款合約書 篇1

申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔保，並經_____________批准，向______________信託投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：

第一條甲方申請借款總額爲人民幣______________.借款用於____________________________，保證專款專用。

第二條乙方根據甲方報送的工程用款計劃和用款借據及時審查發放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權停止發放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數扣回。

第三條借款期限定爲_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最後還清全部本息)。借款利率，月息爲_______‰;年息爲_______%(如國家利率調整：1.利率不變;2.相應調整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規定的相應貸款利率加收百分之二十利息。

第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權從甲方或擔保單位存款賬戶中扣回。

第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統計報表和資料，爲乙方工作提供方便。

第六條簽定本合同後，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規定的時間提用借款，都應視違約，並視違約天數、額度，每天按_______付違約金。

第七條本合同一式叄份，由甲乙雙方和擔保單位各執一份，具有同等法律效力。

借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________

建設工程借款合約書 篇2

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人：(姓名)聯繫電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負責人：(姓名)聯繫電話：經考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。爲明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務，經雙方共同協商，簽訂如下條例：

一、工程地址：商丘--

二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

三、人工費項目及價格：材料及人工費單價爲每個雨棚20元，具體數量以現場項目經理審覈爲準。

四、材料：雨棚玻璃爲55鋼化加膠玻璃，管材爲10215;10加厚鍍鋅管，連接爲不鏽鋼駁接爪，收口爲中性結構膠。

五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。

六、付款方式：簽訂合同後支付訂金20元。竣工合格後支付全款。

七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

1、材料進場後的材料驗收;

2、基層驗收;

3、飾面驗收;

4、細節驗收及修補

八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視爲甲乙雙方解除承包關係，本合同自動失效。

甲方簽字：乙方簽字：代表：責任人：________年____月 日________年____月____日

建設工程借款合約書 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方因建設_________________需要佔用土地，在_________________鎮人民政府監督協調下，根據《合同法》和《土地法》相關規定，經甲乙雙方友好協商，本着自願及平等互利、共同發展的原則，達成以下協議：

(一)甲方用地範圍爲建設沙圪堵急調峯加氣站所需土地。

(二)協議達成後，乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地範圍內施工、經營等合法行爲。

(三)甲方根據用地的數量對乙方進行土地佔用補償，補償方法如下：

1、甲方一次性補償乙方：人民幣(大寫)_________________(小寫：_________________整)

(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附着物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)

甲方補償只對乙方村委會，不直接對村民，具體分配由乙方村委會負責。

2、如村民阻攔施工由村委會出面協調並解決，並不得影響甲方正常施工。

(四)違約責任

協議生效後，雙方嚴格遵守共同履約，如果有一方違約，違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。

(五)爭議的解決

1、本協議在正常的履行過程中，乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經營活動，否則所造成的一切損失由乙方承擔。

2、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。但在協商或調解期間不得影響甲方正常施工及經營活動。

(六)其它事項

1、甲方應當在雙方簽訂協議後三日內，將補償款打入乙方村委會指定賬戶，否則按逾期付款處理。

2、本協議由沙圪堵鎮人民政府監督執行。

3、本協議由甲、乙雙方法定代表人簽字並加蓋單位公章之日起生效，協議有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除協議。

4、本協議於雙方簽訂之日起生效。本協議一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵鎮人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙雙方共同遵守執行。

甲方(章)：_________________ 乙方(章)：_________________

地 址：_________________ 地 址：_________________

法定代表人： _________________村委會代表人：_________________

委託代理人：_________________ 委託代理人：_________________

電 話： _________________電 話：_________________

開戶行： _________________開戶行：_________________

賬 號：_________________ 賬 號：_________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

建設工程借款合約書 篇4

訂立合同雙方：

建設單位：____，以下簡稱甲方;

拆遷戶(單位)：____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____，以下簡稱乙方。

根據____建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。爲了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條　乙方在甲方用地範圍內共有____結構的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積爲準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於__年__月__日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

第二條　乙方應於__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房)，甲方於乙方搬遷後__日內一次付給乙方搬遷費__元。

第三條　甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房週轉，每人每月補助__元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助__元;

3.乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助__元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條　甲方安置乙方的住房位於__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。

第五條　乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作爲乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。

第六條　甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條　其它：____。

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份，交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。

建設單位(甲方)：____(公章)                                  拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)

地址：____                                                             家庭18歲以上成員：____(蓋章或簽名)

代表人：____                                                          地址：____

電話：____                                                           

銀行帳戶：____

__年__月__日訂

建設工程借款合約書 篇5

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方與乙方原於________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同，現經雙方協商同意，該合同於_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議：_________________

一、經雙方覈實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表~已完成工程量計價表。

二、經雙方對上述費用進行覈算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元，該款項已充分考慮幷包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他任何費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元，詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保脩金後)計_____萬元。本協議簽字日後甲方向乙方分付清欠款_____萬元，至此所欠款項全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。

四、合同解除並不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、合同解除後，乙方應於日內退出工程現場並移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等，不得以任何理由滯留、干擾工程的後續施工，否則應承擔拖延費元/日。

六、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議文本一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)

_________年_______月_____日

建設工程借款合約書 篇6

接受勞務方（甲方）：____________________________　　提供勞務方（乙方）：____________________________　　依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。　　

第一條 工程項目　　

一、工程名稱：　　

二、工程地點：　　

三、勞務承包工程範圍及工作內容（見附表1）　　

四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。　　

五、承包勞務費用________元。（見附表1）　　

六、乙方投入工種及人數________人。　　

第二條 工程結算　　

第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保脩金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格後，予以結算。　　

第三條 工程質量　　甲方根據《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-和相關文件組織驗收，乙方按照《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。　　

第四條 安全生產　　

一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，並進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作並進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。　　

二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。　　

三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。　　

第五條 生活管理　　

一、乙方工人進場後，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。　　

二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。　　

第六條 材料供應管理　　乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃並據此提出相關材料計劃，材料計劃經甲方工程師和項目負責人審覈後方可採購。乙方應及時提供材料計劃並設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料淨，保持現場整潔。　　

第七條 施工機具及耗材　　

一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。　　

二、甲方提供電線並提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。　　

三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。　　

四、施工需用的中、小型機械，一臺機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。　　

五、乙方自備所有水鑽鑽頭，保證使用需要。　　

第八條 現場管理　　

一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。　　

二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，並指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行爲，甲方有權採取必要措施。　　

三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準合同外人員出入現場和住宿。　　

第九條 違約責任　　

一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。　　

二、合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。　　

三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。　　

四、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。　　

五、由於本合同爲包總量合同，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。　　

第十條 附則　　

一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建築物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。　　

二、本合同一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。　　

三、雙方商定的其他條款：　　

第十一條 合同附件及有效期　　

一、合同附件：　　

1.附表1；　　

2.安全協議　　

二、本合同自雙方蓋章（籤）之日起生效，至工程全部竣工並結算完畢後失效。　　接受勞務方：________________________　　________年____月____日　　提供勞務方：________________________　　________年____月____日

建設工程借款合約書 篇7

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

爲確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，爲明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：

一、 承包方式與要求：

該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備製作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。

二、承包範圍：

包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規範規定、結合現場情況編制後裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

三、承包內容及價格：

經議定該工程資料按建築面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:

1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的複印機及聲像資料設備。

四、付款方式：

本合同簽訂後暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，餘款工程竣工驗收後一次性付清。

五、質量要求：

乙方必須按現行工程竣工資料的規範要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

六、雙方職責：

1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關係處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成後二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

七、其它事項：

1、乙方必須保證每週到工地兩次以上，便於掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工後三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。

八、違約責任

1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。

2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程借款合約書 篇8

甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)

乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)

甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建築。經甲、乙雙方協商，條款如下：

一、甲方建築範圍

整棟房屋建築及乙方施工範圍：房屋、牆體、陽臺內部需鋼筋樑柱，樓梯結構、水泥板、前後天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內牆面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

二、甲方要求建築標準及質量

1、甲方要求一樓高度暫爲地面到樓面3.5米，二樓高度爲3.3米，三樓陸抖牆縮飛。

2、內部結構需鋼筋樑柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視爲質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

三、乙方承包施工價格及收費範圍

1、按照雙方磋商，乙方收費爲每平方米爲壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊牆角到西邊牆角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面牆角到後面牆角，附加後面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體牆附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

四、甲方要求期限、付款

1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限爲農曆五月竣工。

2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格後一切款目付清給乙方。

五、甲方提供

甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

六、安全措施

甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字後生效。

甲方簽字： 乙方簽字：

證明人簽字：

建設工程借款合約書 篇9

甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，本着誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：　　

一、 甲方委託乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（後簡稱 ;辦法;）規定。　　

二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓於第三方。　　

三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行爲，甲方有權取消其代理資格，並保留法律訴訟的權利。　　

四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費後，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶。　　

五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。　　

六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布後甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。　　

七、 合同付款說明：　　

1、 遵守先付款後發佈的原則。　　

2、 的確無法做到發佈前付款，須在廣告發布前支付30%的發佈費，餘款須在廣告發布5個工作日內付清。　　

3、 違反以上款項，視爲違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。　　

八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。　　

九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定。　　

十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。　　十

一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。　　十

二、 代理期限爲：________年____月____日至200________年____月____日。　　十

三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。　　（甲乙雙方簽章）　　甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。　　

一、甲方委託乙方於________年____月____日至________年____月____日期間發佈____ 廣告。　　

二、廣告發布媒介爲________________________________.　　

三、單位廣告規格爲________________________________.　　

四、廣告採用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。　　

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發佈。　　

六、廣告樣稿（樣帶）爲合同附件，與本合同一併保存。　　

七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。　　

八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.　　

九、違約責任________________.　　

十、合同糾紛解決方式：

（1）由____ 仲裁委員會仲裁；

（2）向____ 人民法院起訴。　　十

一、其他：　　十

二、廣告的編排方式和發佈時間表：　　十

三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字後生效。　　甲方：____________________　　代表人：________　　乙方：____________________　　代表人：________　　________年____月____日

建設工程借款合約書 篇10

工程名稱（以單位工程爲準）：___________

發包方：（甲方）_______________________

承包方：（乙方）_______________________

工程名稱：________________________

本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定負責保修。

一、保修期限

自工程竣工驗收並取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

1.民用與公共建築、一般工業建築、構築物的土建工程爲一年，其中屋面防水工程爲三年；

2.建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程爲六個月；

3.建築物的供熱及供冷爲一個採暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程爲一年；

5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

二、保修項目內容及範圍

1.屋面漏雨；

2.煙道、排氣孔道、風道不通；

3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚鬆動、有防水要求的地面漏水；

4.內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面脫落，牆面漿活起鹼脫皮；

5.門窗開關不靈或縫隙超過規範規定；

6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

7.外牆板漏水，陽臺積水；

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規範和設計要求；

12.因施工單位造成的其他質量問題。

三、保修責任

施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附後）之日起，必須在兩週內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一週內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

四、保修抵押金

1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價後的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

2.本工程保修抵押金爲__________________元。

金額大寫：____________________________。

五、保修抵押金返還

工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％爲______________元。

保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

六、爭議

甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不願通過協商或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；

第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。

雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

七、合同生效與終止

1.本合同自訂立之日起生效。

2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）後，本合同即告終止。

八、合同份數

1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。

十、屬於設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。

十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________

承包方（施工保修單位）：

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委託代理人：

聯繫電話：

開戶銀行：

帳號：

（公章）

保修合同訂立時間： 年 月 日

發包方（用戶）：

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委託代理人：

聯繫電話：

開戶銀行：

帳號：

（公章）

年 月 日

建設工程借款合約書 篇11

甲方：(建築單位)

法定代表人：

職務：

地址：

電話：

乙方：(承建單位)

法定代表人：

職務：

地址：

電話：

根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則，爲保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條工程概況

(1)廠房A—5層，總高度24.15M，建築層水平投影面積15160.6㎡;

(2)廠房B—5層，總高度24.15M，建築層水平投影面積8851.82㎡;

(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;

暫定廠房A、B，宿舍加層建築層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，(每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同爲準)工程完成建築層水平面積大於25000㎡的面積按每平方米850元計價。

工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程

工程項目：廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)

工程地點：東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園

開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節假日，工程在期限內未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

第二條付款方式

1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前後至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，餘款500萬元在工程完成日起後36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元)。

乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農村商業銀行鳳崗支行，賬戶：

2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工後完工前按照進度支付宿舍建築費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬)、外牆裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩餘工程款640萬元按照每層樑板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方(即廠房A每層樑板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層樑板混凝土澆搗完付48萬元)

第三條建築材料標準：

1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500-500陶瓷地磚。

4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。

6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600-600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

7、廠房A、B衛生間牆面用250-400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛生間粘貼至板底。

8、廠房A、B、宿舍加層所有內牆抹灰找平壓幹刮膩子。

9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底樑柱面不可抹灰，只用刮膩子。

10、廠房A、B、宿舍加層外牆水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的紙皮磚。

11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不鏽鋼材料制安。

12、廠房衛生間門用鋁材料制安。

13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

14、層面防水按二布三油鋪貼。

第四條其他事項

1、甲方責任

(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。

(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

(3)、城建基礎設施費，建築監督部門放線費由甲方支付。

(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。

2、乙方責任

(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。

(2)、工程公司管理費、建築工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。

(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內排污、排水安裝，但是不包廠區內排污、排水管道及設施，不包防雷設施工程，不包水電安裝工程。

(5)、工程完成竣工後期如樓板產生裂痕，由乙方負責補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

第五條違約責任

1、由於甲方的原因導致工程款不按時支付或停工，甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)

2、甲方未按照約定在工程完成日起後36個月內每月平分支付500萬元餘款，若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。

3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務，視爲違約，守約方有權要求違約方賠償損失並解除合同或者要求繼續履行合同。

第六條爭議解決

本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決，如協商不成，有權依法向人民法院起訴。

第七條未盡事宜

工程建設過程中，發生的不可預算的其他事項，由甲乙雙方協商另籤補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

本合同經雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份，自簽訂之日起發生法律效力。

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

法定代表人：法定代表人：

年 月 日 年 月 日

建設工程借款合約書 篇12

1.在研究了上述項目第合同段的招標文件(含補遺書第________號—第________號)和考察了工程現場後，我們願意以人民幣(大寫)________________元(元)的投標總價，或根據上述招標文件覈實後確定的另一金額，遵照招標文件的要求承擔本合同工程的實施、完成及其缺陷修復工作。

2.第合同段由k+至k+，長約________km，設計等級爲高速公路，路面主要採用瀝青混凝土路面。有立交________處;特大橋________座，計長________m;大中橋________座，計長________m;隧道________座，計長________m，以及其它構造物工程等。

3.如果你單位接受我們的投標，我們將保證在接到監理工程師的開工通知書後，在本投標書附錄內寫明的開工期內開工，並在個月的工期內完成本合同工程，達到合同規定的要求，該工期從本投標書附錄內寫明的開工期的最後一天算起。

4.如果你單位接受我們的投標，我們將保證按照你單位認可的條件，以本投標書附錄內寫明的金額，提交履約擔保。

5.我們同意在從規定的開標之日起70天的投標文件有效期內，嚴格遵守本投標書的各項承諾。在此期限屆滿之前，本投標書始終對我方具有約束力，並隨時接受中標。

6.在合同協議書正式簽署生效之前，本投標書連同你單位的中標通知書將構成我們雙方之間共同遵守的文件，對雙方具有約束力。

7.我們理解，你單位不一定接受最低標價的投標或你單位接到的其它任何投標。同時也理解，你單位不負擔我們的任何投標費用。

8.隨同本投標書，我們出具金額爲人民幣50萬元的投標擔保。如果我們在本投標文件有效期內撤回投標文件;或在接到中標通知書後的28天內未能或拒絕簽訂合同協議書;或未能提交履約擔保，你單位有權沒收投標擔保金，另選中標單位。

投標人地址：_________________

郵編：_________________

投標人：_________________

(全稱)(蓋章)電話：_________________

法定代表人或其授權的代理人傳真：

_________________(職務、姓名)(簽字)

日期：________年________月________日

建設工程借款合約書 篇13

合同編號：_____________________________

建設單位(以下簡稱甲方)：____________________________________________________________________

地址：______________________________________________________________

郵政編碼：______________________ 電話：____________________________

法定代表人：___________________ 職務：____________________________

拆遷戶(單位)(以下簡稱乙方)：

____________市(縣)___________區(鎮)_______________街(路)___________號

房主(代表人)______________________________________________________

根據________建設工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。爲了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

1、乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房_________幢_________間，共__________________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量爲準;租住公房以承租數量爲準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積爲準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於_________年_________月_________日以前爲乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

2、乙方應於_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房)，甲方於乙方搬遷後_____________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

3、甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：

3.1、乙方自行找房週轉，每人每月補助_____________元;

3.2、由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月__________________元;

3.3、乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

4、甲方安置乙方的住房位於_____________，共_________套_________間，_________層_________號，配有____________________________________________等裝備。

5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)______________等_________人一致簽字同意_________作爲乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__________________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

6、違約責任

6.1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

6.2、乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

7、其他約定：

_________________________________________________________________。

8、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

9、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交______________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委________________________等單位各留存一份。

(以下無合同正文)

建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)

代表人：______________________________________________________

______________年____________月____________日

拆遷戶(乙方)：________________________________________(蓋章)

代表人：_______________________________________________________

______________年____________月____________日

建設工程借款合約書 篇14

發包人： (簡稱甲方)　　承包人： (簡稱乙方)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：　　

2、工程地點： ;　　

3、工程範圍：二樓房頂鋼架 。　　

4、承包方式： 包工包料。　　

5、承包面積爲 ㎡，每平方價格爲 元。　　

二、合同價款　　總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。　　

三、付款方式　　付款方式：工程完工後經甲方驗收合格後一週內付清全部工程款。　　本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。　　甲方：　　乙方：________年____月____日

建設工程借款合約書 篇15

上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

法定代表人：__________，職務經理。

被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

上訴請求：

請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實後依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

事實與理由：

原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任於法無據。

首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認爲“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認爲，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關係，也無法律上的任何利害關係。

上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程於_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》後，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什麼河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定爲上訴人的公司屬牽強附會。

上訴人認爲，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行爲是不負責任的。

其次，原判要求上訴人承擔連帶責任於法無據。

原審原告張_______受僱於被上訴人王_______，張_______在受僱過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建築資質的王_______，對於張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任於法無據。望二審法院依法准入上訴人上訴請求。

此致

_______中級人民法院

上訴人：_______燃氣有限公司

_____年_____月_____日

建設工程借款合約書 篇16

甲方：　　乙方：　　根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自願的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。

二、承包範圍：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建築物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

三、承包價格：

1、土方、建築垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

2、施工時遇到體積大於0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30釐米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。

3、砼地坪厚度超過20釐米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。

四、工程量、計量方式：　　原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量並做好記錄。(監理單位進場後可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好後，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格採用土方測量記錄單(甲方提供)。

五、施工質量和進度：　　乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工範圍和施工圖要求進行施工，工作完成後應 甲方和監理對質量認可後雙方測量簽單。

六、安全、文明施工：

1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，並做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理後再施工。

七、付款方式：

1、考慮到施工週期(各棟房屋不一定同時開工)，定於每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，餘款待小區改期工程全部完工1個月後的3個月工作日內結清。

2、付款時憑稅票並經相關人員簽字註明已完成付款的房屋樓號。

八、其它事項：

1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

2、由於甲方付款不到位，乙方可順延工期。

九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

________年____月____日