商服用房買賣合同（精選26篇）
商服用房買賣合同 篇1
賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_________________
買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_________________
在甲、乙雙方經過協商一致的基礎上，就乙方向甲方購商服用房簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區________小區________號樓________號的商服用房，房照面積爲_____________平方米。(詳見房產局頒發房屋所有權證________號)
第二條、商服用房交易總價格爲人民幣________萬元整，過戶更名等費用由乙方承擔，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣________整，作爲首款，使用權歸乙方使用，________年________月________日前，付清剩餘尾款拾陸萬元。雙發到相關部門過戶更名。
第三條、自本合同簽訂之日起，之後所產生的水、電、取暖等費用，由乙方支付，簽訂之日前如有所欠水、電、取暖等費用，由甲方結清。
第四條、甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，在規定日期內沒能付清尾款，商服用房歸甲方所有，首款壹萬元歸甲方所有(不予退還)，若甲方違約，中途收回商服用房的使用權或轉賣他人，那麼甲方需賠償乙方首付款的兩倍既給付乙方人民幣貳萬元整。
第五條、本合同附甲乙雙方身份證複印件，房產證複印件，結婚證複印件。
第六條、本合同一式兩份。甲、乙雙方各執一份。
出賣方(甲方)_____________購買方(乙方)________________
身份證號碼：_______________身份證號碼：_______________
地址：_______________地址：_______________
電話：___________電話：______________
日期：_______________日期：_______________
商服用房買賣合同 篇2
出賣人：__ 身份證：________
委託代理人：________
身份證：_________
聯繫電話：_______________________
共有權人：_________________________________________________________ 身份證：_______________________
買受人：___________________________________________________ 身份證：_______________________
聯繫電話：___________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《海口市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議：
第一條 房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落爲：__________號(室)，建築面積共_____平方米。
(二)該房屋規劃設計用途爲：___________。
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號爲：________________________，共有權證證號爲：_______________________。
(二)土地使用狀況
該房屋佔用的國有土地使用權以出讓方式獲得。土地使用權證號爲：________ __________。
(三)該房屋性質爲商品房。
(四)該房屋已經設定抵押，抵押權人爲：_____________________________，抵押登記日期爲：_________年______月______日，他項權利證證號爲：___________________。
第三條 成交價格、付款方式及房屋交接
(一)經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格爲：人民幣__1350000_元(小寫)，____壹佰叄拾伍萬元___元整(大寫)。
(二)出賣人確認已於20xx年 4 月 23 日前收到買受人轉賬支付的133萬元整(大寫：壹佰叄拾叄萬元整)房款。剩餘房款，買受人在房屋過戶手續辦理完畢後10日內支付。
(三)買受人確認出賣人已將房屋及附屬設施全部交付。
第四條 房屋產權及具體狀況的承諾
出賣人應當保證該房屋沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的'，由出賣人承擔相應責任。
第五條 權屬轉移登記
(一)當事人雙方同意，自本合同簽訂之日起__30__日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)買受人未能在房屋交付之日起_60_日內取得房屋所有權證書的，如因出賣人的責任，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_5_日內退還買受人全部已付款，並按照銀行同期貸款利率付給利息。買受人不退房的，自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_1__的違約金，並於買受人實際取得房屋所有權證書之日起__15__日內向買受人支付。
第六條 出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買 受人有權退房，出賣人應當自退房通知送達之日起_5_日內退還買受人全部已付款，按照銀行同期貸款利率支付利息，並按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
第七條 稅、費相關規定
本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及海口市的相關規定承擔各自應繳納的各項稅、費。
本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的，由政策規定的繳納方繳納。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條 本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除，應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同及附件共_______頁，一式_______份，具有同等法律效力，其中出賣人_______份，買受人_______份，房屋權屬登記部門一份，_______份。
出賣人： 共有人：
委託代理人： 買受人：
簽訂地點：
商服用房買賣合同 篇3
賣方：_______________ 身份證號：_____________________聯繫地址：____________________
買方：_______________ 身份證號：_____________________聯繫地址：____________________
經紀方：_____________身份證號：_____________________聯繫地址：____________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規、國家和地方政府的有關規定，經紀方接受買賣雙方之獨家委託，並獨家促成了買賣雙方達成房屋交易事宜，本着誠實守信的原則，經三方協商一致就物業買賣及居間、委託代理、房地產諮詢等事項，一致達成如下協議。
第一條 交易標的及權屬情況
1.買賣之房屋(以下簡稱該物業)地址爲：_______________________，建築面積： __________________平方米(以房產證面積爲準)。如該物業房產證尚在辦理過程中， 此次轉讓須到開發商處辦理更名或待賣方房產證辦理完畢後再辦理過戶手續。
2.賣方持有該物業之權屬證明(房產證號/備案證號：_______________ )賣方保證對該物業享有完整處分權，出售該物業並沒侵犯第三人的權利，並保證本合同所載有關物業之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整，否則賣方應承擔由此而引起的一切責任。由於賣方的原因，造成該物業不能辦理交易過戶手續或與第三人產生糾紛的，由賣方承擔全部責任。
3.該房屋權屬性質爲以下第_______類：
①商品房 ②房改房、單位集資房 ③經濟適用房、安居房 ④自建房
4.買賣雙方確認的權屬狀況爲下述第_______項：
①該物業未設置抵押無查封，且賣方保證簽訂本合同後不得對該物業設立抵押;
②該物業處於抵押狀態無查封，由賣方向抵押權人申請還款，買方願意待賣方物業註銷抵押後再辦理過戶手續;
③該物業處於已驗收合格並交付，尚未取得房屋產權證狀況，與開放商簽署《商品房買賣合同》已在房管部門辦理合同備案及辦證階段中，雙方同意到【開發商處辦理合同更名手續】/【待賣方辦理產權證完畢後再辦理過戶手續】;
5.物業屬於抵押狀態，抵押權人爲【金融機構】/【個人】未結清的還款額約爲 _______萬元，賣方承諾並配合辦理註銷手續及承擔所產生的違約金、罰息等手續費用，不得故意拖延及隱瞞其他債權債務及銀行信用等情況，現同意註銷處理方式爲第_______項;
①由賣方自行籌集資金負責解押注銷;
②由買方支付部分樓款並用於提前還款解押使用，不足部分由賣方自行負責;
③由買方支付部分樓款並用於提前還款解押使用，不足部分由買賣雙方委託擔保公司或經紀方墊資結清解押;
第二條 交易稅費
1.交易所產生的稅費約定
(1)契稅
(2)增值稅
(3)個人所得稅
(4)曬圖費
(5)工本費
(6)登記費
(7)交易手續費
(8)印花費
(9)查檔費
(10)評估費
(11)測繪費
(12)產權轉移印花稅
(13)抵押登記費
(14)土地出讓金
(15)補公攤面積費用
(16)土地過戶費用
(17)土地證辦證費用
(18)解押服務費
(19)公證費
(20)開發商退房違約金/更名費
(21)擔保費
(22)加急費
(23)提前還款違約金
賣方同意繳納稅費中_________________ 款項;
買方同意繳納稅費中________________ 款項;
2.稅費繳納與免徵約定：買賣雙方同意該物業以交易程序或經紀方通知下依次按【未滿年限全額計徵】【已滿年限家庭唯一住房免徵】【綜合計徵】【差額計徵】提交符合稅務部門標準的材料進行減免或繳納稅費，買賣雙方不得藉故拒絕提供材料與配合辦理。
3.稅費變動處理的約定：如簽署合約後，因政策變動發生上述稅費徵收標準上下調整的，則相對於本合約簽訂時稅率標準的調整部分由本合約約定稅費相應承擔者承擔，如發生本合約約定之外新的稅費徵收政策，雙方應按新政策規定各自承擔並支付。
第三條：成交價及付款方式
1.該物業成交價爲人民幣(大寫) _____________元整(小寫)￥ ______________元，該成交價不因房屋產權交易中心測繪面積的變動而改變，且成交價已包含該物業之煤氣初裝費、有線電視初裝費、收樓費等相關費用。
2.買方付款方式種類爲______________項。
(1)商業貸款
(2)公積金貸款或組合貸款
(3)現金付款
如委託經紀方代爲辦理按揭貸款及權證過戶手續，交易雙方應在經紀方通知的規定期限內提供齊全辦理銀行貸款所需的資料，並配合在【商業貸款在辦理過戶前】/【公積金貸款在過戶後】到指定銀行配合簽署按揭文件及支付貸款所需的費用，買方向銀行所申請按揭貸款金額與貸款年限最終以銀行審批的結果爲準，賣方必須無條件配合買方提交貸款所需資料。
3.第一部分房款【定金款】：人民幣________________元整(￥ 元)，支付方式爲下列第_____________項;
(1)簽約當天買方須向賣方一次性支付上述定金，並轉爲購房款，賣方應在經紀方通知下配合進行查檔。
(2)簽約當天定金由買賣雙方委託經紀方代爲託管(視爲賣方已簽收)，待賣方查檔並提供證明後由經紀方轉付給賣方。
(3)簽約當天買方支付部分定金人民幣 元整(￥ 元)給賣方，定金餘款人民幣 元整(￥ 元)，須於 後支付給賣方。
4.第二部分房款【首期款】：人民幣 元整(￥ 元整)，支付方式爲______項;
(1)買方同意在房管部門【過戶遞件並出具受理回執當天】。
(2)買方同意在商業銀行按揭貸款申請審批(一次性付款或公積金貸款除外)且賣方銀行已通知可以提前還貸結清，辦理結清扣款當日，將首期樓款轉入賣方還款銀行扣款賬號內並用於賣方銀行解押之使用，賣方不得挪作他用，否則將視爲賣方違約。
(3)存入【買賣雙方指定銀行監管賬戶】按託管協議約定支付。
5.第三部分房款【尾期款】：人民幣___________ 元整(￥ 元)，支付方式爲_______項;
(1)買方應在房管部門【過戶遞件並出具受理回執】/【領取名下《房屋所有權證》】當天支付給賣方。
(2)買方在過戶出證及抵押登記手續完成銀行並領取他項權利證後，由買方貸款銀行直接劃給【賣方】/【墊資方】，如由墊資方墊資解押或墊付款項，則由賣方與墊資方完成此款項結算。
(3)存入【買賣雙方指定銀行監管賬戶】按託管協議約定支付。
6.如銀行批准貸款額少於買方申請貸款金額，二者相差金額，買方按下列第_________種方式交付：
(1)買方須在到房管部門【過戶遞件並出具受理回執】/【領取名下《房屋所有權證》】當天支付給賣方;
(2)其他支付方式
第四條：物業交付
1.該物業以現狀售予買方，買方或其授權代表已實地勘察該物業之情況，對物業的但不包括坐向、面積、結構、樓層、間隔、質量、裝修、產權情況等均予以認可，現雙方確認交付標準爲下述第 ___________項：
(1)空房保留固定裝修及設施完好;
(2)保留固定裝修及設施完好幷包括傢俱家電，以傢俱家電清單爲準;
(3)毛坯房。
2.物業交付時間約定爲下述第 _____項：
(1)不帶租約，賣方收齊全部樓款_____個工作日內;
(2)帶租約，賣方收齊全部樓款_____個工作日內或買方連現有之租約一起購入該物業，賣方須協助買方與租戶簽訂新的租約。
3.物業戶口遷出約定： 賣方應在辦理交易過戶手續前將有關該物業的產權糾紛、債務、稅務、稅項、租賃以及解除抵押等事項處理完畢並保證交易過戶完成時買方不須對上述事項負責;若該物業地址已落有戶口，則賣方應在 ______________前將戶口遷出，否則每逾期一天，應按成交價的千分之_____向買方支付違約金。賣方在簽署本合同後須將該物業之權屬證明原件、不動產發票、契稅完稅證明等相關資料原件交由經紀方保管直至交易完成當日。
4.物業雜費結清約定：
賣方在交付該物業前必須付清一切有關物業之欠費(如水電費、煤氣費、管理費、電話費、網絡費、有線電視費等)。在簽署本合同之時，賣方同意交付人民幣 ___________元整(￥ 元)予經紀方保管作爲該物業之雜費保證金，待結清相關雜費後，由經紀方無息原款退還該保證金予賣方;如買賣雙方不設定雜費保證金，則視爲買賣雙方自行交房，因交房產的一切糾紛與經紀方無關。
第五條 經紀方的收費標準
1.經紀方的收費標準
根據物價局核發有償服務性許可的收費標準，基於買賣雙方獨家委託經紀方已促成買賣雙方簽訂了本合同且經紀方在買賣該物業時提供了信貸業務服務(信貸事宜)，買賣雙方同意，於本合同簽訂之日賣方須向經紀方支付諮詢及中介服務費人民幣 ______________元整(￥______________元)，買方須向經紀方支付諮詢及中介服務費人民幣_______________ 元整(￥_____________元)及辦理信貸業務服務費人民幣_______________元整(￥__________元)。在簽訂本合同後，買賣雙方如未支付上述諮詢及中介服務費，買賣雙方均委託經紀方在定金裏自動扣取全額的諮詢及中介服務費和信貸業務服務費。
第六條 買賣雙方的權利與義務
1.簽訂本合約後，買賣雙方須於經紀方的通知按房地產交易流程辦理相關手續前提供出具交易有關所需真實、有效的資料(含該物業之權屬證明原件，有關身份證明原件、銀行按揭所需資料等)，並配合到相關部門簽訂交易所需相關文件與協議，簽約當天應交付權屬證明原件等資料給經紀方保管至交易遞件當日，保管資料以經紀方開具的收件收據爲準。
2.賣方保證上述房產未被依法查封或者以其他形式限制房產權利，簽約前已徵得共有人、配偶、同住人同意、租賃關係終止或相關優先購買人已放棄優先購買權，並願意提供出具書面委託書與放棄優先購買確認書，不隱瞞關於房屋發生過的相關事件，不屬於違章建築，承重牆結構擅自拆改的危房。
3.買方保證對上述房產現狀有充分了解且已實地勘查，已徵得配偶、產權落定人等同意;不得隱瞞個人徵信問題，符合購房資格有關規定。
第七條 合約違約責任
1.買賣雙方簽署合約後，不依約履行配合辦理物業出售、購房等房地產交易手續或違反合約義務的，自違約行爲發生之日起，違約方應每日按該物業成交價的萬分之_______向守約方支付約金，該違約金的認定及支付不影響本合同在違約行爲終止之後的繼續履行。自違約行爲發生之日起超過_____個工作日的，守約方有權或委託經紀方向違約方發送催促履約書面通知，發送即日起超過______個工作日內，仍不履行合約手續的，守約方可解除交易或本合約自動解除，違約方按下列約定承擔賠償責任。
2.如賣方違約的，須在______個工作日內除無息退還買房已付樓款以及承擔賠償買方已支付給經紀方的服務費，交易所產生的費用或承擔賠償經紀方居間佣金損失外，同時須支付與定金等數目之金額(包含未付定金)作爲違約給買方。如賣方不依約退還及違約款項的，每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的______倍計算利息支付給買方作爲罰息賠償，至支付全部應退還及違約款項爲止。
3.如買方違約的，須在______個工作日內賠償賣方應支付給經紀方的服務費外，同時賣方有權沒收買方已付定金與追究其未支付定金，且賣方有權將該物業另行出售，如買方不依約支付違約款項的，每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給賣方作爲罰息賠償，至支付全部應退還及違約款項爲止。
4.賣方未按約定期限將該物業支付買方使用的，每逾期一天，按該物業成交價的萬分之_____向買方支付逾期交房違約金，買方未按約定支付房價款的，每逾期一天，須按所拖欠房價款的萬分之______向賣方支付違約金。
第八條 合同送達，生效及持有等附則
1.經紀方有關本合同的通知、文件、資料，按照買賣雙方上列地址、電話號碼、傳真、郵件等方式之一聯繫各方_____天后，即視爲送達各方。如果通訊方式等有變更，應在變更後______日內書面通知經紀方和另一方，否則送達不到的自行承擔責任。
2. 本合同壹式三份，本合同自三方簽署之日生效。持有情況如下：賣方一份，買方一份，經紀方一份，各份具有同等法律效力。
賣方(簽字或蓋章)： ________________
日期： ________年 _______月 ________日
賣方(簽字或蓋章)： ________________
日期： ________年 _______月 ________日
經紀方(簽字或蓋章)：__________________
日期： ________年 _______月 ________日
商服用房買賣合同 篇4
合同編號：
出賣方(甲方)：法定代表人：
購房方(乙方)：身份證號碼：
關於乙方向甲方購房事宜，雙方經協商，達成協議如下：
一、甲方將其開發的位於_____________________________________________房，建築面積________平方米。該房單價爲人民幣每平米_______元，總金額爲人民幣____拾____萬____仟____佰____拾_____元整(__________元整)出售給乙方。乙方願意以上述價格向甲方認購該房。
二、甲方承諾：自鑑定本協議起，________年____月____日之前，保證將該房屋按約定價格售給乙方。
三、自乙方將全部房款向甲方交納後，簽訂本協議。
四、該房設施有上水管、獨戶水錶、獨戶電錶、熱力公司供的大暖。
五、該房在乙方繳款時，未交納辦理產權證的有關稅費，將來如辦理產權證時，乙方應按有關規定另行繳納。
六、該房的日常管理及維修，由物業公司統一管理，乙方應按物業公司規定的費用按時繳納。
七、本協議壹式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字之日起即產生法律效力。
甲方：乙方：
甲方授權代表簽字(蓋章)：乙方授權代表簽字(蓋章)：
電話：電話：
簽訂日期：________年____月日簽訂日期：年____月____日
商服用房買賣合同 篇5
出售方：__________________
購買方：__________________
經甲乙雙方友好協商，就乙方向甲方購買房屋，達成如下協議：
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋所有權證號爲“____________號”，房屋土地使用權證號爲“____________號”;該房屋的土地使用權取得方式爲：____________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止。
2、甲方所售房屋位於______市______路______號營業房第______樓。
第二條房屋價格及其他
1、甲方所售房屋建築面積爲：______平方米。
2、甲方所售房屋單價爲：______元/平方米;房款總計爲____________。
3、因甲方與現有租房人簽訂的租房價格低，甲方同意在按每平方30元的標準對超出現有租房價格的部分在房屋售價中提前進行抵扣，經過甲乙雙方共同測算，抵扣的總價款爲：____________。
4、乙方實際應付甲方的房屋總價款爲：____________。
5、以上房屋買賣的一切過戶手續的辦理及其所產生的一切稅收和其他費用全部由甲方負責承擔並支付。
第三條雙方權利義務
1、甲方協助乙方在______年______月______日前與現有租房人新的租房協議簽訂完畢，租房費用及租房時間等相關事項另行協商，新的租房協議作爲本協議的補充協議，新的租房協議自簽訂之日起生效，同時乙方即成爲房屋新的出租房。
2、乙方在與現有租房人簽訂新的租房協議生效後，於2日內支付甲方購房訂金____________元。待甲方將房產證、土地使用證過戶辦理到乙方或乙方指定人的名下後，乙方在辦理完房屋抵押貸款手續後，將剩餘房款一次性支付給甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩餘房款。
3、新的租房協議簽訂後，甲方於3日內負責將房屋及房屋相關手續交接給乙方。
4、甲方在收到乙方購房訂金後，在三個月內負責將該房屋產權證、土地使用證過戶到乙方或乙方指定人名下，否正造成的損失由甲方承擔。
5、甲方保證在交接房屋時沒有產權糾紛和財務糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項、水電、物管費等甲方均在交接前辦妥。交接後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任甲方對該房屋地震修復後的工程質量負責。
第四條違約責任
1、該協議簽訂生效後，甲乙雙方不得以任何理由違約。
2、如乙方違約，甲方不退還乙方交納的購房訂金，該訂金作爲甲方的經濟損失賠償費。
3、如甲方違約，甲方按乙方支付的訂金總額2倍賠償給乙方，作爲乙方經濟損失賠償費。
第五條其他
1、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
2、協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
4、本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方：乙方：
日期：
商服用房買賣合同 篇6
賣方(以下簡稱甲方)：____________
姓名：______(身份證號碼)：____________
地址：____________聯繫電話：____________
共有人：______姓名：______(身份證號碼)：____________
地址：____________聯繫電話：____________
買方(以下簡稱乙方)：______
姓名：______(身份證號碼)：____________
地址：______聯繫電話：____________
第一條房屋的基本情況：甲方房屋坐落於______;位於第______層______戶，房屋結構爲____，房產證登記面積________平方米，地下室一間，面積______平方，房屋權屬證書號爲______。
第二條價格：以房產證登記面積爲依據，每平米______元，該房屋售價總金額爲______萬元整，大寫：______。
第三條：付款方式：乙方於本協議簽訂之日向甲方支付定金______元整，小寫：______(大寫______)，餘款______元(大寫______)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限：甲方應於本合同簽訂之日起______日內，將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任：乙方如未按本合同第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金。逾期超過____日，即視爲乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任：除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，同時，本房屋目前尚處於出租狀態，甲方應按照乙方的意願解除原租賃關係或把租賃權轉給乙方。乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日，則視爲甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的違約責任。
第七條關於產權過戶登記的約定：甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的____%賠償乙方損失。
第八條：簽訂合同之後，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，於乙方無關。
第九條：甲方保證在辦理完過戶手續之日起日內，將戶口遷出，逾期超過______日，乙方每日按已付款的____%收取違約金。
第十條：因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條：本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。
第十二條：本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由方所在地人___法院起訴。
第十三條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：____________(簽字，指紋)乙方：____________(簽字，指紋)
見證人：____________(簽字，指紋)
______年______月______日_年____月____日
商服用房買賣合同 篇7
(以下簡稱賣方)與 同志(以下簡稱買方)協商同意訂立本合同，條款如下，以資信守。
第一條 賣方將坐落於xx市 區 路(街、裏、巷) 號(幢) 室出售給買方。該住房爲 結構，於 年 月竣工，建築面積共 平方米。
第二條 以成本價、統建解困房價、房改經濟適用住房價、商品房指導價(或評估價)購買的獲得全部產權。高層住宅以標準價購買的獲得 %產權。
第三條 計價：
1、不超標面積 平方米，以 價出售，單價________元，計 元。
2、雜物間面積 平方米(層高2.2米以下[ ];層高2.2米以上[ ])，單價 元，計 元。
3、超標面積 平方米，單價 元，計 元。
4、超商品房指導價計 元。
5、超標準裝修計 元。
6、工齡折扣 年，計 元。
實際付款：1+2+3+4+5-6=
元人民幣(大寫) 萬 仟 佰 拾 元。
第四條 該房產建築面積的計算以土地房屋權屬證書記載爲準。
第五條 購買單位自管公有住房的，由賣方持本合同、《公有住房出售覈定表》、個人交款單、房改專用發票、戶口簿，到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。購買市國土資源與房產管理局管理的公有住房，買方直接憑本合同、房改專用發票、戶口簿，到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。
第六條 買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統)
住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執法。
第七條 買方取得該房產後，自行管理和維修、養護，保證房屋安全使用。
第八條 買方使用該產業時必須遵守國家法律、法規及有關規定，遵守社會公德和維護公共利益。
第九條 買方取得該房產後，不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構，不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建築物外觀藝術造型，嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規定，賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經濟損失或承擔法律責任。
第十條 買賣雙方應共同遵守xx市住房制度改革的有關政策及規定，雙方如在合同履行中發生爭議，應本着友好精神，協商不成，雙方均有權訴法院。
第十一條 其他事項：
第十二條 本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執一份，每份合同具有同等法律效力。
賣方(蓋章) 買方(蓋章)
法人代表(簽字) 法人代表(簽字)
x年 日 x年xx月xx日
商服用房買賣合同 篇8
個人樓房房買賣合同書範文
甲方(賣方)：
姓名：
身份證號：
乙方(買方)：
身份證號：
爲了確保樓房買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就 路北 號樓北1單元 室112平方米，地下室2號12.33平方米，住宅樓一套買賣自願達成協議如下：
第一條：經甲、乙雙方共同協商，甲方自願將住宅樓一套賣於乙方，甲方保證對其所售樓房擁有完全的所有權，沒有抵押等各種糾紛。
第二條：上述住宅的出售價爲人民幣叄拾肆萬陸仟元(小寫：346000元)，此價格自甲、乙雙方在簽訂合同之後，雙方不得變更。
第三條：付款方式，甲乙雙方在簽訂合同之後，甲方交給乙方鑰匙之日，乙方一次性交清購房款。
第四條，乙方支付甲方的購房款時，甲方需把此房的所有權相關證件，《山陰縣青年東街閆家巷段房屋拆遷補償、補助(編號： 213)》和房屋補差價收據和各類收據9張，收據票爲準，由乙方擁有和保管。
上述住宅樓一經甲乙雙方簽訂合同，樓房的產權由乙方完全所有，甲方不再擁有產權及其使用權等任何權利。
第五條，自甲方售樓給乙方之日起，如遇拆遷等與此樓房相關的權利，義務等均由乙方享受和承擔，在此之前此房產的權利義務及其它糾紛，均有甲方享受和承擔。
第六條，上述住宅的交易過戶及辦理房產證，甲方必須協助辦理給予需要出據的一切證明。
第七條，本協議經雙方簽字後生效。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
第八條，甲、乙雙方付款成交後，房屋產生的一切費用均由乙方承擔，甲方概不負責。
甲方簽字：
乙方簽字：
證明人簽字：
20xx年 月 日
房屋買賣合同書範本
出 賣 人： 身份證號： 聯繫電話：
買 受 人： 身份證號： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：
第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示爲準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。 該房屋的用途爲 ，屬 結構，層高爲 ，建築層數地上 層。 該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建築面積共 平方米，其中，套內建築面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款： 1.按建築面積計算，該房屋單價爲( 幣)每平方米 元，總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 2.按套內建築面積計算，該房屋單價爲( 幣)每平方米 元，總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 3.按套(單元)計算，該房屋總價款爲( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 4. 。
第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任 買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第 種方式處理： 1.按逾期時間，分別處理(不作累加) (1)逾期在 日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金，合同繼續履行; (2)逾期超過 日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第 種條件，並符合本合同約定的房屋交付買受人使用： 1.該房屋經驗收合格。 2.該房屋經綜合驗收合格。 3.該房屋經分期綜合驗收合格。 4.該房屋取得商品住宅交付使用批准文件。 5. 但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期： 1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的; 2. 。 出賣人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列第 種方式處理; 1.按逾期時間，分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金，合同繼續履行; (2)逾期超過 日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接 房屋達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件，並簽署房屋交接單。所購房屋爲住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。 第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記 出賣人應當在房屋交付使用後 日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第 項處理; 1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的 %賠償買受人損失。 2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用，買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施，並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。 出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
房屋買賣合同書標準版
出賣人：
身份證號：
聯繫電話：
買受人：
身份證號：
聯繫電話：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：
第一條 買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示爲準)【幢】【座】【單元】【層】號房。
該房屋的用途爲，屬結構，層高爲，建築層數地上層。
該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該房屋建築面積共平方米，其中，套內建築面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款：
1.按建築面積計算，該房屋單價爲(幣)每平方米 元，總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內建築面積計算，該房屋單價爲( 幣)每平方米 元，總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算，該房屋總價款爲(幣)千百拾萬千百拾元整。
4.。
第三條付款方式及期限
買受人按下列第種方式按期付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過日後，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條交付期限
出賣人應當在年月日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第種條件，並符合本合同約定的房屋交付買受人使用：
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批准文件。
5.
但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起日內告知買受人的;
2.。
出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列第種方式處理;
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過日，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過日後，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
2.。
第五條交接
房屋達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件，並簽署房屋交接單。所購房屋爲住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第六條產權登記
出賣人應當在房屋交付使用後日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第項處理;
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的向買受人支付違約金。
商服用房買賣合同 篇9
出賣人：身份證：
買受人：身份證：
甲乙雙方就房屋買賣事宜，依據相關法律法規，並經雙方友好協商，達成如下合同條款：
一、甲方自願將坐落於合肥市區路小區號樓單元室房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣大寫。
三、乙方在簽訂本合同時，支付甲方房款元。
四、甲方保證該房產合法、權屬清楚，不得有任何除甲方以外的第三人主張該房產的合法權利，並不得在本合同簽訂後又與其他方簽訂關於本合同所記載的房屋的買賣合同並辦理過戶手續。
五、自本合同簽訂之日起三個月內，甲方須將房屋過戶給乙方，如遇特殊情況，雙方協商後可延期，但延期不得超過一個月。
六、房屋的相關產權證明辦理完過戶手續後十日內，甲方應將將水、電、氣、有線電視等相關附屬設施過戶給乙方。
七、辦理房產證過戶所應繳納的稅、費均由乙方承擔，但不包含甲方房屋貸款費用，且過戶前甲方必須結清該房屋銀行剩餘貸款。
八、雙方約定，自本合同簽訂之日起三日內，甲方即將該房屋交由乙方佔有使用，同時，甲方須將水、電、氣、有線電視等附屬設施的費用結清。
九、違約責任：甲乙雙方應自本合同簽訂之日起，嚴格履行本合同，不得違約。如甲方違約，則須雙倍返還乙方已付定金，同時返還乙方所支付的預付款，乙方違約，則甲方有權沒收乙方所付定金。
十、雙方約定其他事項：
十一、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定，約定條款與本合同具有同等效力。
十二、本合同履行中如發生爭議，雙方應通過協商解決，協商解決不成，可向合肥市瑤海區人民法院起訴。
十三、本合同正本一式三份，甲方執一份，乙方執一份，房地產管理部門一份自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
電話：電話：
年月日年月日
商服用房買賣合同 篇10
出賣人（甲方）：聯繫電話：
身份證號：戶口地址：
買受人（乙方）：聯繫電話：
身份證號：戶口地址：
甲、乙雙方在平等自願協商一致的基礎上，就買賣房屋達成如下協議：
第一條甲方將自有產權的一套住宅房屋出售給乙方。
第二條房屋基本情況：
土地使用證號：
房屋產權證號：
座落：______ 市______區______小區______幢樓______單元號；
房屋登記建築面積：_____平方米
房屋面積以房屋產權證的登記面積爲準，設施標準以現房爲準。
第三條交易價格：總金額（人民幣）：______元整（￥ ______元）。
第四條付款方式及期限：本合同簽訂的同時乙方向甲方一次性付清全部房款。
第五條房屋交接期限：本合同簽訂後______日之內，甲方將房屋交給乙方。
第六條土地使用權及房屋產權變更等相關事宜，由乙方自行到相關部門辦理，交易稅、手續費等全部費用由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方未按本合同規定的期限付清全部房款，逾期超過______日後，甲方有權通知乙方解除合同，乙方向甲方支付違約金______元。乙方願意繼續履行合同的，經甲方同意，合同繼續履行。
2、甲方未按本合同規定的.期限將相關材料及房屋移交給乙方，逾期超過______日後，乙方有權通知甲方解除合同，甲方向乙方支付違約金______元。甲方願意繼續履行合同的，經乙方同意，合同繼續履行。
第八條本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方協商解決；協商不成的可以依法向人民法院起訴。本合同未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協議。
第九條本合同空格部分填寫的文字與打印文字具有同等效力。
第十條本合同一式______份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執______份。
第十一條本合同自簽訂之日起生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
______年______月______日
合同見證人：
______年______月______日
商服用房買賣合同 篇11
房屋買賣協議售房方：_________________
(以下簡稱甲方)，身份證號：_________________
購房方：_________________
(以下簡稱乙方)，身份證號：_________________
甲乙雙方在平等、自願、協商一基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
第一條：_________________甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋的具體情況，自願購買該房屋，該房屋的具體情況如下：_________________
1、甲方所售房屋位於
面積平方，土地證號：________________，建房許可證：_________________。
2、本合同簽訂後，甲方對該房屋和該房屋所涉及土地的佔有、使用、收益、出租、抵押、買賣、賠償、補償、辦理房產證和土地證等權利一併轉讓給乙方。
第二條：_________________價款及付款方式：_________________
1、房屋總價款爲人民幣萬元(小寫：_________________);
2、該價款爲雙方的最終成交價款;
3、在雙方簽訂協議時，乙方以現金或轉賬的方式一次性支付給甲方。
第三條：_________________房屋交付：_________________
1、在乙方付清全額款項後，甲方將房屋交付乙方;
第四條：_________________甲方職責和違約責任：_________________
1、甲方不得故意隱瞞該房屋的產權所屬和產權共有人，甲方就本合同的銷售行爲已明確告知了房屋共有產權人、繼承人和其它相關人，本合同簽訂後，甲方及甲方相關人員不得就該房屋再次發生佔有、銷售、轉讓、抵押等行爲;
2、甲方及甲方相關人員就該房屋發生的產權糾紛和債權債務，均有甲方自行承擔;
第五條：_________________未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充條款，如補充條款與本協議有衝突，以補充條款爲準。
第六條：_________________本協議經雙方簽字生效。甲方：_________________
乙方：_________________
電話：_________________
電話：_________________
日期：_________________
日期：_________________
商服用房買賣合同 篇12
反訴原告：_________________李_____，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所爲上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所爲上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告：_________________皇__________，女，漢族，19__________年__________月_____日出生，住所爲上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告：_________________梅__________，女，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所爲__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所爲__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告：_________________陳__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所爲__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案，對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣合同》於20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由：_________________20__年9月12日，陳__________、反訴被告在上海智恆房產居間下籤署了《上海市房地產買賣合同》，約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位於上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協議約定，乙方於簽訂房地產買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付，同時約定如貸款不足部分則用現金補足，並在過戶當天以現金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審覈通過須在本合同約定的過戶期限內辦理完畢。此後，反訴原告李_____代爲收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規定在20__年__________月__________日之前，雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協議約定期限付款逾期超過10日後乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，並追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續，如逾期超過20日，則甲方有權單方解除合同。陳__________爲改善居住房屋條件，在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣合同》，約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協議約定反訴原告李_____應於20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整，並辦理過戶手續。在20__年1_____月1_____日後，反訴原告李奕一直通過智恆房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續，但反訴被告一直未通過銀行貸款審覈，反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日爲最後付款期限，否則反訴原告將解除買賣合同。此後，反訴原告因支付張爲平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫療費，直至20__年11月25日，在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元，但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日，陳__________因病醫治無效死亡。20__年12月11日及14日，反訴原告李_____收到張爲平《解除合同通知》。12月16日，反訴原告李_____約反訴被告在上海智恆房產平利店見面，將該《解除合同通知》交於反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同，但反訴被告提出願意做房價補償又反悔。20__年1月19日，反訴原告李_____被解約，承擔中介費 元。此後，案外人張__________簽署房屋買賣協議書，另行出售該房的價格爲到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知後，亦不同意繼續履行該買賣合同，欲繼承該房屋並繼續居住該處房屋。因此20__年1月26日，反訴原告委託律師發函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣合同》，掛號信回執顯示，反訴被告於20__年2月1日簽收該解除函。基於上述事實，本律師認爲，反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣合同》真實、合法、有效。根據該買賣合同第六條、第九條及付款協議和補充條款的約定，反訴被告最遲應於20__年10月18日前完成貸款審批手續，若貸款不足或未成功，應以現金方式於該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續，系嚴重逾期違約，已經符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權，反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此，懇請貴院依法判如所請。此致
商服用房買賣合同 篇13
出賣方：
身份證編號： 地址： 聯繫電話：
出賣方共有人：
身份證編號： 地址： 聯繫電話：
委託代理人：
身份證編號： 地址：
買受方：：
身份證編號： 地址： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國城市房地產管理辦法》等相關法律、法規的規定，甲、乙雙主經友好協商，本着公平公正、誠實守信的原則，就該下列房屋買賣的相關事項，達成協議如下：
一、 房屋基本情況： 房屋座落：_____________________，樓盤名： ， 幢單元 室，產權：個人所有房產，房層建築面積： 平方米，房屋總層數：層，所屬樓層： 層，用途： ，房權證監號：字第號，裝修狀況：_____________。
二、 甲方出售此房屋
首先，具有〈〈房屋所有權證〉〉的上市交易權和相關的合法手續，否則承擔一切法律責任，並且承諾保證此房屋已經徵得該項房屋所有人的同意，且該房屋權屬清楚合法。
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項、租金等，甲方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
三、 房價款： 甲、乙雙方自願協商該房屋的成交總價爲￥： 元。
四、付款方式及交易方式：
1、乙方向甲方支付￥元整)，作爲購房定金，進入交易程序後即轉爲購房款。
2、 本協議簽定後，甲、乙雙方自願商定以銀行按揭方式購買並支付本協第三條規定之購房款。交易流程和付款步驟：
① 雙方協商達成一致後，籤房屋買賣合同，交￥：元，作爲定金，以後自動轉爲房屋首付款，併到廉江市房管所去查實房屋產權證。
② 買賣雙方把相關資料交給銀行，去辦理相關的資料。到銀行審查通過後，甲乙雙方再到廉江市房管所去辦理房屋產權過戶。如果銀行放款不夠，乙方以現金的形式補夠。
③ 三方一起到廉江市房管所去辦理過戶手續。在房管所把稅和費的票據打印後，到過戶中心把甲方產權證、身份證、結婚證、戶口資料通過後，並開收據證明爲準。由於甲方房款沒有收到，乙方要打一個欠條並以簽名畫押爲據，領新產權證的收件單由甲方拿到， 個工作日後，買賣雙方、中介一起去領新房屋產權證並一起把房屋產權證交給銀行放款，此時乙方的欠條應交給乙方。
中介人作爲見證人。甲方未到的房款，銀行會轉入甲方在銀行開的銀行賬號上。
3.在本協議簽訂後，甲乙雙方於年月 《房屋所有權證》權屬登記交易手續，逾期責任自己承擔。
4.甲、乙雙方應無條件提供辦理此《房屋所有證》交易手續規定的所有證件和文件資料，甲方代理人 負責幫助辦理此《房屋所有證》交易手續，甲、乙雙方應積極予以配合。因甲、乙雙方原因不能在規定期限內辦理此《房屋所有權證》權屬登記交易，中介方不承擔責任。
5.房屋交割方式：待甲方收到此購房總款後將該房屋交付於乙方，並保證室內原有設施齊全完整無損，此購房交割後的一切費用由乙方承擔，此購房的水、電、氣等基礎設施的用戶卡姓名變更。甲方協助乙方辦理，至此協議圓滿結束。
6.居間付款方式：買房付給中介方的服務費是房屋總成交價的 %，即 元，在買賣雙方簽訂合同時各付 %，即￥：元。
五.違約責任：
1.甲方違約：自本協議簽字生效後，除不可抗拒自然因素外，甲方任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲甲方違約。甲方應承擔辦理產權交易中所發生的一切費用並向乙方支付違約金人民幣￥： 元。
2.乙方違約：自本協議簽字生效後，除不可抗拒自然因素外，乙方任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲乙方違約。乙方並向甲方支付違約金人民幣￥： 元。
3.自本協議簽字生效後，除不可抗拒自然因素外，任何一種違反本購房協議書的行爲都視爲違約。違約方賠中介方服務費。
六.其他約定：
1.本合同經雙方簽章後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
2.因不可抗拒的自然因素使本協議無法履行，並給甲、乙雙方造成的一切損失均由甲、乙雙方自理。
3在銀行放款前，甲方要把此房交房以前的物管費、水電氣等費用交清，並出具所交清單。
4.上述房屋以乙方勘察爲準，一經交割，甲方不再承擔任何維修。
七.本協議在履行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的，甲、乙雙方同意由
八.本協議未盡事項，可由雙方協商解決或簽定《補充協議》。
九.在整個房屋交易過程中，若遇國家的大政方針的變化，以現行政策爲準。
十.慎重聲明，爲了保障個人的利益和客戶的權利以及義務，必須簽字畫押，否則不承擔任何法律責任。
十一.本協議一式三份，甲、乙雙方及中介方各執一份，另甲方委託人執一份，本協議簽字畫押即生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：中介方：
委託代理人：
簽定時間：年月日
商服用房買賣合同 篇14
甲方：
乙方：
1.甲方同意按本協議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜，依該契約的約定，甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣元，除尚未歸還之銀行貸款外，甲方需向乙方實際支付人民幣元。銀行貸款部分款項共計元由甲方______年____月____日直接返還予貸款銀行，並向乙方提供銀行的收據，做爲乙方與銀行解除借款合同的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：
______年____月____日之前，甲方向乙方支付款項計元，以及交付返還全部銀行貸款後銀行所提供的收據。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的，自本協議簽署之日起至該契約正式註銷之日，每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協議第2條第款約定執行完畢後，雙方另行簽訂解約協議解除該契約。自該契約解除後，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建築享有任何權利，甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計元之後，並且雙方簽訂解除該契約的文件生效後，乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約註銷登記手續之全部所需文件
6.甲乙雙方同意該契約之註銷登記手續於甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項後15日內辦理。
7.本協議自雙方簽字之後甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叄份。
甲方：乙方：
代表：代表：
______年____月____日
商服用房買賣合同 篇15
乙方（買方）：身份證號碼：
甲、乙雙方在平等、自願、公平協商一致的基礎上，就乙方向甲方預定房屋事宜，達成如下協議：乙方預定座落於的房屋（以下簡稱該房屋），預定期爲年月日前，該房屋總房價爲人民幣_____元整，大寫元整，房屋交易時產生的稅費由一方承擔。乙方同意簽訂本協議時，支付定金人民幣_____元整，大寫元整，作爲甲、乙雙方當事人訂立該房屋預售協議的擔保，日後房屋交易付款時，乙方支付的定金轉爲購買該房屋的房價款。
一、甲方承諾：
1、與乙方進行該房屋交易時，必須按照本協議約定的`房價條款；如果甲方預定期內違約不出售該房屋給乙方，甲方需向乙方雙倍返還定金，同時本協議自動失效。
購房定金協議書文章購房定金協議書出自block;">第3篇：買房定金協議書賣房人：；（以下簡稱甲方）買房人：；（以下簡稱乙方）爲了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣的順利履行，經甲乙雙方協商，訂立此合同，以便雙方共同遵守。
第一條甲方願將*區xx區樓單元號房賣於乙方，空口無憑，立字據爲證。
第二條該房的房價款計人民幣萬千元整（x元）。
第三條乙方支付甲方定金x元整（x元）。如一方違約，除使用定金罰則外，還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經濟損失。
第四條自簽訂本協議起，甲方保證將該房屋按約定價格售給乙方，期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
第五條初步定於10月初（具體時間待定）交付該房屋，屆時，甲方騰空該房屋，乙方交納剩餘全部房款。
第六條待交房後，雙方向有關部門申請辦理過戶、水、電、燃氣、有線電視、通訊及其他相關附屬設施的更名手續，所產生的費用由乙方承擔。
第七條房屋內固定附屬設施，根據目前狀況，甲方有償轉讓給乙方，其他設施根據乙方需要，有償轉讓（具體物品及價格待房屋交易時商定）。
購房定金協議書合同範本
第八條本合同經雙方簽字後生效，本合同一式兩份，甲、乙方各執一份。
本協議自甲乙雙方簽訂協議起之日生效（其他事宜待房屋交易時商定）
賣房人（甲方）：（簽字）
身份證號：聯繫方式：
買房人（乙方）：（簽字）
身份證號：聯繫方式：
商服用房買賣合同 篇16
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協議，以資雙方共同遵守。
一、買賣的標的及價款：甲方向乙方出售位於 商業用房，建築面積 ㎡，每平方米 元，共計(人民幣) 元整。(比價格包含辦理房產手續時，乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)
二、雙方責任與權利
1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可文件。
2、甲方負責辦理本合同項下的產權過戶，由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。
3、甲方應在簽訂本合同後日內辦理完畢過戶手續，將合法齊全的房產證交於乙方。
4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。
三、違約條款甲、乙任何一方不按上述條款執行既視爲違約，違約方須向對承擔相應的法律責任。
在執行本合同的過程中，如遇雙方發生糾紛，先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。
四、其他事宜本補充協議與原購房合同具有同等法律效力，本協議自簽定之日起生效，一式二份;甲、乙雙方各執壹份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
身份證號碼： 身份證號碼：
地址： 地址：
聯繫電話： 聯繫電話：
________年____月____日 ________年____月____日
商服用房買賣合同 篇17
出賣人：________
身份證號碼：________
買受人：________
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自願將其位於以人民幣________的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬元。如甲方解除本合同，雙倍返還定金;如乙方解除本合同，甲方不予退還定金。
三、甲方於_____年_____月_____日前一次性向乙方支付房款元。
四、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造
本房屋的相關證明資料等作爲交易依據。待過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
五、本合同簽訂後，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等全部權利一併轉讓給乙方。甲方承諾並保證乙方對該房屋享有完全的居住權以及處分權，甲方不得就該房屋再與他人訂立協議、合同或其他任何方式的處分。
六、違約責任
1日將該房屋交付乙方，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1日按房價總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過叄個月的，乙方有權解除本合同。合同解約後，
甲方除將已收的'房價款全部退還乙方外，並向乙方賠償經濟損失________元。
2、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。
八、特別約定
本合同生效後，甲方不得以任何方式主張合同無效，如本合同被有權機關認定爲無效合同，則甲方應返還乙方所支付的全部房款，並賠償乙方損失叄拾萬元。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。
甲方：________乙方：________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
商服用房買賣合同 篇18
賣方：___________________(簡稱甲方)身份證號碼：_________________________
買方：___________________(簡稱乙方)身份證號碼：_________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____縣______ _ 擁有的房產(住宅 )，建築面積爲_____平方米。(詳見土地房屋權證第____________號，土地使用證 號)。
第二條上述房產的交易價格爲：____單價人民幣________元/平方米，總價：____人民幣___________元整(大寫：________拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作爲購房定金。
第三條付款時間與辦法：____
甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付 首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人 民幣____________元整申請公積金按揭，並於放款三日內付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方首付房款之日將交易的房產房產證、土地使用證、房屋鑰匙全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費各付各稅(費)原則承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的.已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是共______人，代表人
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式 份。甲方產權人一份，甲方委託代理人一份，乙方一份,興山縣房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發生爭議的解決方式：____在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：____
出賣方(甲方)：_____________________ 購買方(乙方)：______________________
身份證號碼：______________________ 身份證號碼：_______________________
郵編：_________ ______________ 郵編：________________________
電話：______________ _________ 電話：________________________
_____年____月____日_____年____月____日
商服用房買賣合同 篇19
甲方：
乙方：
爲了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅買賣自願達成協議如下：
第一條經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於____市____區____號樓____單元____室的住宅壹套出售給乙方。房屋所有權證號爲：________.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅出售價爲人民幣叄拾肆萬圓整，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條付款方式：甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付 元￥ ，餘肆萬圓年底辦房產證過戶時付清。
第四條乙方支付甲方叄拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第五條辦理房屋過戶手續所繳納的稅費。
一、賣房人應繳納稅費：
1、交易費：3元/平方米。
2、營業稅：差價_5.5%。
3、個人所得稅：房產交易盈利部分的20%或者房款的1%。
二、買房人應繳納稅費：
1、契稅：房款的1.5%。
2、交易費：3元/平方米。
3、測繪費：按各區具體規定。
4、權屬登記費及取證費：按各區具體規定，一般情況是在200元內。
第六條違約責任：房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述住宅，甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方五萬元整違約金;如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第七條本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條本協議經雙方夫妻均簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
簽約日期：
商服用房買賣合同 篇20
甲方： 乙方：
經甲乙雙方友好協商，就乙方向甲方購買房屋，達成如下協議：
第一條 房屋基本情況
1甲方所售房屋所有權證號爲“____________號”，房屋土地使用權證號爲“____________號”;該房屋的土地使用權取得方式爲：____________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止 ;
2、甲方所售房屋位於______市______路______ 號營業房第______樓(現爲______花園______酒店所在房屋)。
第二條 房屋價格及其他
1甲方所售房屋建築面積爲：______平方米(以房產證面積爲準);
2、甲方所售房屋單價爲：______元平方米;房款總計爲____________。
3、因甲方與現有租房人簽訂的租房價格低，甲方同意在按每平方30元的標準對超出現有租房價格的部分在房屋售價中提前進行抵扣(計算時限爲______年______月______日至______年______月______日，計算面積以房產證上面積爲準)，經過甲乙雙方共同測算，抵扣的總價款爲：____________(大寫:____________ )
4、乙方實際應付甲方的房屋總價款爲(抵扣後的總價)：____________(大寫____________)
5、以上房屋買賣的一切過戶手續的辦理及其所產生的一切稅收和其他費用全部由甲方負責承擔並支付。
第三條 雙方權利義務
1甲方協助乙方在______年______月______日前與現有租房人新的租房協議簽訂完畢，租房費用及租房時間等相關事項另行協商，新的租房協議作爲本協議的補充協議，新的租房協議自簽訂之日起生效，同時乙方即成爲房屋新的出租房。
2、乙方在與現有租房人簽訂新的租房協議生效後，於2日內支付甲方購房訂金____________元(大寫：____________)。待甲方將房產證、土地使用證過戶辦理到乙方或乙方指定人的名下後，乙方在辦理完房屋抵押貸款手續後，將剩餘房款一次性支付給甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩餘房款。
3、新的租房協議簽訂後，甲方於3日內負責將房屋及房屋相關手續交接給乙方。
4、甲方在收到乙方購房訂金後，在三個月內負責將該房屋產權證、土地使用證過戶到乙方或乙方指定人名下，否正造成的損失由甲方承擔。
5、甲方保證在交接房屋時沒有產權糾紛和財務糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項、水電、物管費等甲方均在交接前辦妥。交接後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任甲方對該房屋地震修復後的工程質量(工程質量應是國家規定的相關部門驗收合格)負責。
第四條 違約責任
1該協議簽訂生效後，甲乙雙方不得以任何理由違約;
2、如乙方違約，甲方不退還乙方交納的購房訂金，該訂金作爲甲方的經濟損失賠償費;
3、如甲方違約，甲方按乙方支付的訂金總額2倍賠償給乙方，作爲乙方經濟損失賠償費。
第五條 其他
1本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
2、協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
4、本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
商服用房買賣合同 篇21
出售人(甲方)：____________________
買受人(乙方)：____________________
身份證號碼：____________________
乙方在充分了解甲方承建的______________________________小區的規劃、地理位置、戶型及單價後，就購房一事雙方達成以下協議：
1、乙方自願預購甲方承建的______________________________小區__________棟__________ 單元__________ 室，預購面積約爲__________㎡ ，__________銷售價格爲____________________元/㎡，總房款爲____________________ 元，大寫____________________元。
2、住房面積最終以國家有資質的測繪部門出具的實際測量面積爲準，總房款多退少補。乙方根據國家有關住房的相關政策辦理房產證。
3、乙方於本協議簽訂之日自願向甲方交納意向金____________________元， 大寫(人民幣)____________________元。
4、本意向書簽訂後，甲方在房屋具備簽訂《商品房買賣合同》條件時通知乙方簽署《商品房買賣合同》，乙方應於接到通知後__________日內與甲方簽訂合同。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、預付款的或未能在本協議第4條約定期限內與甲方訂立《商品房買賣合同》的，甲方有權將乙方預定的房屋另行出售，並不承擔任何違約責任及相關經濟損失。甲方在一個月內退給乙方預購房意向金。
6、收取乙方預購房意向金後，如甲方原因將乙方預定的房屋銷售給他人，則視爲甲方違約，甲方在十日內退給乙方購房意向金。
7、其他詳細約定按雙方簽訂的《商品房買賣合同》之內容執行。
8、協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份，協議經雙方簽字蓋章即刻生效。
甲方(出售人)：
乙方(買受人)：
電話_____________
電話：_________________
____ 年_____月____日
___年___ 月____ 日
商服用房買賣合同 篇22
甲方：，身份證號：，地址：，聯繫電話：。
乙方：，身份證號：，地址：，聯繫電話：。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋坐落於，房屋結構爲建築面積平方米，房屋用途爲;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二;爲。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積爲原產權證上標明面積。如原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積爲準。該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%時，房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%時，甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方，並按__________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式爲__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號爲__________;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方無須補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按該房屋的總建築面積計算，該套房屋售價爲每平方米元，總金額爲元整。
第五條付款方式。
乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金元整，並應於本合同生效之日起日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於乙方交付定金之日起三日內，將該房屋的產權證書交給乙方;並應在收到該房屋全部價款之日起__________日內，將該房屋交付給乙方，並協助乙方辦理房屋過戶手續。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方應按照合同約定的付款方式、付款金額付款，如未按本合同約定付款，逾期超過________天后，即視爲乙方不履行本合同。屆時甲方有權追究乙方的違約利息，利息按________計算。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在__________個月內按__________利率計算;自第__________個月起，月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月，則視爲甲方不履行本合同，乙方有權按下列第__________種約定，追究甲方的違約責任。
1.終止合同，甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金，合同繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第九條關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方應當協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議。
第十三條本合同之附件均爲本合同不可分割之部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
第十五條本合同之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁，一式__________份，甲、乙雙方各執一份，__________各執一份，均具有同等效力。
甲方：
甲方代理人：
______年______月______日
乙方：
乙方代理人：
_____年_____月_____日
商服用房買賣合同 篇23
甲方夫妻：(出售方)：
姓名： 身份證號：
姓名： 身份證號：
乙方：(購買方)
姓名： 身份證號：
爲了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅買賣自願達成如下協議：
第一條 經甲乙雙方共同協商，甲方（含戶口本中所有成員）自願將位於天津市和平區 路 號樓 單元室的住宅壹套(房本面積 平方米)出售給乙方，房屋所有權證號爲： 。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。
第二條 上述住宅的.出售價爲人民幣￥： 元(大寫: 元)(以下金額均爲人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條 乙方在簽定此協議當日交付甲方定金￥：元（大寫：元整），剩餘房款按公產房交易單位指定方式劃轉。甲方不得在與乙方完成過戶手續之前將房屋出售給其他單位或個人，否則賠償乙方定金的雙倍違約金。
第四條 過戶完成後，甲方須在雙方協商的時間（暫定20__年7月1日）前騰房鑰匙交付乙方。
第五條 甲方在交付乙方房產時應保持房屋的結構完好，並交清水、電、暖、煤氣、租金等所有物業費用。
第六條 交易雙方應積極配合共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第七條 上述住宅的交易過戶費用由甲方承擔。
第八條 此協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（夫妻）簽字：乙方：
年 月 日
[公產房買賣合同範本]相關文章：
1.20__公房買賣的合同範本
2.房基地買賣合同範本
3.安置房買賣合同範本
4.小產權房房屋買賣合同範本
5.新房房屋買賣合同範本
6.二手房房買賣合同範本
7.商品房現房買賣合同範本
8.房二手房買賣合同範本
9.房屋買賣合同範本基礎版
10.簡易二手房買賣合同範本
商服用房買賣合同 篇24
甲方：_________________
乙方：_________________
經甲乙雙方協商同意事項如下
1.甲方位於____________省____________市____________鎮在____________城第____________期新區倉庫____________號庫____________號倉庫壹間，面積____________平方轉讓給乙方，倉庫轉讓費人民幣____________元整，今後倉庫的所有使用權歸乙方所有，甲方無權干涉。
2.甲方在在____________城倉庫____________號庫____________號倉庫甲方負責協助辦理過戶給乙方名下，過戶手續費由乙方自己負責。
3.甲方和市場租賃合同有效期間____________年____________月____________日，乙方要補貼甲方租金____________個月人民幣____________元。
4.乙方付給甲方定金人民幣____________萬元，待甲方倉庫鐵絲網隔好，負責辦理過戶給乙方，乙方一次性付清給甲方後面的款項。
5.以上本協條項經甲乙雙方協商同意，雙方不得反悔，口說無憑協議爲證，經甲、乙雙方簽名生效，本協議有法律生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方負責人：_________________
乙方負責人：_________________
____________年_______月______日
商服用房買賣合同 篇25
出售人：_____________，身份證號：______________________，住________________________
_____________，身份證號：_____________________，住________________________
購買人：_____________，身份證號：_____________________，住________________________
出售人與購買人就位於農村的房屋買賣事項，經充分、平等協商一致，自願達成本合同。
一、本合同雙方當事人均爲________市_______街道____________村__________組集體成員。
二、房屋情況：
1、本合同交易的房屋位於_____市_____街道_______________________________________________________________;
2、房屋結構爲大門朝南落地式帶院子;房屋共二層帶閣樓，左右隔牆與他人共用;
房屋總佔地面積約爲_________，其中房屋佔地約爲___________，院子佔地面積__________，
其他：__________________________________________________________________________________________________
3、該交易房屋由出售人全額出資建造，使用的土地爲______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。該房屋在交易前爲出售人完整所有、佔有、使用，並可以出售轉讓該房屋。
三、爲保證本合同切實履行以及房屋的交付使用，出售人保證並承諾如下：出售人自願根據本合同條款將本合同項下房屋售予購買人，對此不反悔;本合同項下房屋質量符合居住需要，不存在任何質量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經濟糾紛，出售人僅將該房屋售予購買人;該房屋售予購買人後，該房屋的所有權益歸購買人，例如可以獲取的徵地補償、拆遷補償等;出售人願意積極配合購買人辦理房屋產權的相關手續以及願意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。
四、房屋價格：
1、本合同項下房屋交易價格爲人民幣_______萬元，爲固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
2、購買人於本合同簽訂之日起三天內一次性將萬元支付給出售人，支付方式爲存入出售人以下銀行賬戶：
開戶銀行___________________________
賬戶名稱___________________________
帳號_______________________________
3、購買人存入購房款後並通知出售人後，出售人立即給購買人開具收款收據。
五、購買人根據第四條支付價款之日，出售人交付本合同項下房屋以及相關資料;購買人支付價款後不能正常佔有、使用該房屋的，出售人應當承擔違約責任。
六、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作爲本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;副本根據需要製作相應的份數，見證人每人保存副本一份。自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
出售人：_____________
購買人：_____________
日期：_____________
商服用房買賣合同 篇26
甲方(賣方)：________________
姓名：________________
身份證號：________________
乙方(買方)：________________
身份證號：________________
爲了確保樓房買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就_________________________室__________平方米，地下室_____號__________平方米，住宅樓一套買賣自願達成協議如下：
第一條：經甲、乙雙方共同協商，甲方自願將住宅樓一套賣於乙方，甲方保證對其所售樓房擁有完全的所有權，沒有抵押等各種糾紛。
第二條：上述住宅的出售價爲人民幣叄拾肆萬陸仟元(小寫：______________元)，此價格自甲、乙雙方在簽訂合同之後，雙方不得變更。
第三條：付款方式，甲乙雙方在簽訂合同之後，甲方交給乙方鑰匙之日，乙方一次性交清購房款。
第四條，乙方支付甲方的購房款時，甲方需把此房的所有權相關證件，《___________________房屋拆遷補償、補助(編號：__________)》和房屋補差價收據和各類收據9張，收據票爲準，由乙方擁有和保管。
上述住宅樓一經甲乙雙方簽訂合同，樓房的產權由乙方完全所有，甲方不再擁有產權及其使用權等任何權利。
第五條，自甲方售樓給乙方之日起，如遇拆遷等與此樓房相關的權利，義務等均由乙方享受和承擔，在此之前此房產的權利義務及其它糾紛，均有甲方享受和承擔。
第六條，上述住宅的交易過戶及辦理房產證，甲方必須協助辦理給予需要出據的一切證明。
第七條，本協議經雙方簽字後生效。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
第八條，甲、乙雙方付款成交後，房屋產生的一切費用均由乙方承擔，甲方概不負責。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
證明人簽字：________________