建設施工合同協議書（精選16篇）
建設施工合同協議書 篇1
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈杆、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距爲30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量爲一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距爲30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量爲一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表：
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協議簽定後由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%，剩餘的3%作爲質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後，提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叄份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設施工合同協議書 篇2
甲方(發包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.
第一條工程概況
1.工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包範圍:
2.開工日期:
竣工日期:
總日曆日期:
3.質量等級:
4.合同價款:
第二條合同文件及解釋順序.
第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.
1.合同語言:
2.適用法律法規:
3.適用標準,規範:
第四條圖紙.
1.圖紙提供日期:
2.圖紙提供套:
3.圖紙特殊保密要求和費用:
第五條甲方駐工地代表.
1.甲方駐工地代表及委派人員名單:
2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):
第六條乙方駐工地代表.
第七條甲方工作.
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:
2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:
3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:
5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:
6.水準點與座標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖紙和設計交底的時間:
8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
第八條乙方工作.
1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:
2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:
3.施工防護工作的要求:
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:
5.對施工現場交通和噪音的要求:
6.成品保護的要求:
7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
8.施工場地整潔衛生的要求:
第九條進度計劃.
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:
2.甲方代表批准的時間
第十條延期開工.
第十一條暫停施工.
第十二條工期延誤.
第十三條工期提前.
第十四條檢查和返工.
第十五條工程質量等級.
1.工程質量等級要求的經濟支出:
2.質量評定仲裁部門名稱:
第十六條隱蔽工程,中間驗收.
中間驗收部位和時間:
第十七條試車.
第十八條驗收和重新檢驗.
第十九條合同價款的調整.
1.調整的條件:
2.調整的方式:
第二十條工程預付款.
1.預付工程款總金額:
2.預付時間和比例:
3.扣回時間和比例:
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:
第二十一條工程量的核實確認.
乙方提交工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金額和時間:
3.甲方違約的責任:
第二十三條甲方供應材料設備.
甲方供應材料,設備的要求(附清單):
第二十四條乙方採購材料設備.
第二十五條設計變更.
第二十六條確定變更價款.
第二十七條竣工驗收.
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數:
第二十八條竣工結算.
1.結算方式:
2.乙方提交結算報告的時間:
3.甲方批准結算報告的時間:
4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
5.甲方違約的責任:
第二十九條保修.
1.保修內容,範圍:
2.保修期限:
3.保脩金額和支付方法:
4.保脩金利率:
第三十條爭議.
1.爭議的解決程序:
2.爭議解決方式:
第三十一條違約.
1.違約的處理:
2.違約金的數額:
建設施工合同協議書 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同，現經雙方協商同意，合同於______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：_________________
一、經雙方覈實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行覈算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
建設施工合同協議書 篇4
甲方：_________________法定地址：_____________
乙方：_________________法定地址：_____________
依照國家相關規定，在平等自願和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。
1.合作內容甲方受乙方委託爲第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化佈線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。
2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化佈線施工及工程所需的輔料，並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定爲_____________/戶。開
戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定爲_____________年。
5.財務結算______________。
6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後，由乙方對系統進行日常維護。
7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章後生效。
9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________
__________年__________月__________日
建設施工合同協議書 篇5
甲方：_______________乙方：_______________因公路建設施工需要，甲方需要使用乙方荒山作爲施工取土場。
本着公平、合理、誠信信用和自願的原則，訂立本協議書。
一、臨時用山項目名稱：信發鋁連線第24標項目經理部臨時施工取土場。
二、臨時用山位置：________左側大道街荒山。
三、臨時用山面積：按年計算四、使用期限：自籤協議之日始計滿一年。
五、臨時用荒山補償費：該荒山由甲方開踩滿一年止，一次性補償________元整，計(大寫)________萬元整。
六、臨時使用荒山期滿，該協議自行終止，甲方如需要繼續使用，必須在協議期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時用山協議書及辦理相關手續。
七、本協議雙方簽字蓋章後生效，不得反悔，反悔方需承擔因此造成的一切損失。
八、本協議壹式肆份，甲乙雙方各壹份、村民委員會壹份、武平鄉人民政府壹份。
甲方：_______________乙方：_______________
甲方代表：_______________乙方代表：______________
_________年________月________日________年________月________日
村(街)民委員會(蓋章)：_______________村(街)主任簽字：_______________
________年________月________日
建設施工合同協議書 篇6
甲方： 乙方： 經甲、乙雙方本着公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致，特簽訂以下協議，供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照合同約定時支付工程款。
2、現場監督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成合同範圍的施工任務，嚴格執行防水工程相關規範及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在合同範圍內的相關規定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任 如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日施工合同 篇10 發包人：（以下簡稱甲方） 承包人：（以下簡稱乙方） 經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包範圍：
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款萬元。
二、技術要求
1、路面爲c厚C30水泥混凝土路面，寬米。
2、18c厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理 在原有基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
建設施工合同協議書 篇7
甲方：
乙方：
爲確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：
一、公路建設路線及工期要求:
1、公路建設路線爲宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設的內容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設技術要求：
1、土石方開挖有效路基直線段爲4.5米，彎道地段爲6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度爲6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。
3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。
2、工程承包經費爲每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。
五、施工安全責任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。
六、雙方的權利、責任和義務：
1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。
2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。
4、甲方必須派員協助乙方進行施工。
5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
建設施工合同協議書 篇8
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據託縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：託縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、合同工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計劃竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計合同工期：90天
三、承包方式和合同價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)合同價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
建設施工合同協議書 篇9
發包人：成都(以下簡稱甲方) 承包人：四川(以下簡稱乙方) 爲進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。
一. 工程概況
1. 工程名稱： 住宅工程
2. 工程地址：
3. 建築面積：5111
8.132
4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層
5. 設計單位：四川
6. 監理單位：四川
二. 工程內容及承包範圍
1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍爲：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
2. 包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。
三. 合同工期(本協議中所列日期均爲日曆天數計)
1. 開、竣工日期
1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期爲準。
2. 施工進度
2.1 本工程分兩期實施。一期工程爲一、二號樓。二期工程爲三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三：即總平面圖)。
2.2 乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視爲同意。
2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.
2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.
3. 工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。
4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5. 工期不順延情況：
5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);
5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。
6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：
6.1 按《XX條款》第十三條執行。
6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四. 質量與檢驗標準
1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。
五. 合同價款與支付
1. 合同價款：暫定爲人民幣3260.525215萬元(叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量爲準。
1.1 合同價款中的規費、措施費
(一)、措施費
(二)由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：
1.
1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1.
1.2 措施費
(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.
1.3 措施費
(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.
1.4 其他不可預見費及風險包乾費
1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2. 合同價款的調整： 由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：
2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;
2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。
2.4 施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5 獎勵
2.
5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2.
5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3. 工程進度款的支付
3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審覈後支付乙方工程進度款。
3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;
3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方纔恢復支付工程進度款。
3.5 以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。
3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6.3及2
6.4條執行。
3.7 工程結算
3.
7.1 乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作爲保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。
3.
7.2 質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。
3.8 結算審計：
3.
8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3.
8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。
4. 履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作爲本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。
六. 材料價格及材料的採購
1. 材料價格調整
1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。
1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數5%，超過5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2. 材料採購
2.1 乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的
2.5款進行獎勵。
2.2 甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認爲有必要自行採購時，乙方應予以支持。
七. 工程變更及簽證
1. 工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明此項後無內容。
2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。
4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。
5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法覈實，則不予辦理簽證。
7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審覈，按審覈後的造價決算。
8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。
9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。
八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。
九. 工程質量保修
1. 工程質量保修範圍和內容：
1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。
1.2 凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。
2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：
2.1 地基基礎和主體結構工程，爲設計文件規定的合理使用年限;
2.2 屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)爲________年;
2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程爲________年;
2.4 給排水設施、道路等配套工程爲________年;
2.5 供熱及製冷系統爲________年;
2.6 其他項目的保修期爲________年
3. 質量保修責任
3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。
3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代爲維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。
3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。
十. 雙方的權利和義務
1. 甲方代表及職責
1.1 本工程甲方代表爲 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知爲準。
1.2 本工程甲方現場代表爲王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術覈定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審覈，以及與設計單位等相關部門的協調。
2.乙方駐工地代表及其他人員
2.1 乙方項目經理爲 ，項目技術負責人爲 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。
2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。
2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。
2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。
2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換
2.
5.1 因病而不能堅持工作者;
2.
5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。
2.
5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2.
5.4 被吊銷資格證。
2.
5.5 甲方認爲不稱職者。
2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。
2.
8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;
2.
8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2.
8.3 不能積極配合甲方正常工作;
2.
8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2.
8.5 無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);
2.
8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;
2.
8.7 與本工程施工無關的人員等。
3.甲方的工作
3.1 施工前準備
3.
1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3.
1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。
3.
1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。
3.
1.4 將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3.
1.5 向乙方提供8套施工圖。
3.2 施工期間
3.
2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3.
2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。
3.
2.3 負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。
4. 乙方的工作
4.1 執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。
4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。
4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃(採用時標網絡圖繪製)、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。
4.7 如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，並提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬採取措施、最終完成時間)
4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作爲罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。
4.11 本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。
4.12 在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。
4.13 按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。
4.14 工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。
4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。
4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作爲竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。
4.17 工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方爲止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。
4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。
4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。
4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。
4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審覈要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。
4.24 牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。
4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。
5. 現場管理
5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。
5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。
5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。
5.4 文明施工：本工程以總平面紅線範圍作爲施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審覈後方可實施。
5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。
5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5.9 現場用水用電管理
5.
9.1 乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。
5.
9.2 施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單爲準。
5.
9.3 乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。 十
一. 其他
1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1.1 甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。
1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：
1.
2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;
1.
2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;
1.
2.3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的
1.5%收取。
1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。
1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。
1.8 提供標高、定位點線等。
2. 乙方分包管理
2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2.2 乙方分包要求
2.
2.1 分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2.
2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行爲，均視爲乙方違約。
2.
2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。
4. 銷售配合
3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。
3.2 爲配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：
3.
2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3.
2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。
3.
2.3 樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3.
2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。
3.
2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3.
2.6 以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。
3.
2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。 十
二. 協議解除
1. 除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。
2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。
3. 因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。
4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。
5.合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應爲乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。
7.乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，爲保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方爲保證工程的順利完工和交付購房人，以及爲維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理
8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。
9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。
10.因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權爲維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償 1
1.在竣工時，須提交竣工資料4套。 十
二. 合同生效與終止、爭議的處理
1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。
2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。
3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4. 本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議爲準。
5. 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
建設施工合同協議書 篇10
甲方：__________(發包方)
乙方：__________(承包方)
遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，本合同的依據爲華榮建設集團有限公司與科教城所籤的合同，大合同中的條款適用本合同。
包方施工，爲了使本工程保證質量、保證工期、保證安全，經雙方協商如下：
一、工程概況
1.工程名稱及面積：________小區14#樓水電、消防安裝， ____萬平米
2.承包內容：____________
3.承包方式：____________
4.質量等級：____________
二、合同價
工程總造價 金額(大寫)： 約________萬元.
水電、消防總造價 金額(大寫)： 約________萬元. 本工程的付款依據爲以上合同價爲基準。
三、發包方工作責職
1.依據上級有關部門規定，對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。
2.按合同規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。
四、承包方工作責職
1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。
2.工程質量：承包方對工程質量管理實行全面負責制，自覺接受各職能部門的檢查監督指導，發現問題及時整改達標，確保工程的質量等級。
3.工程安全：在施工過程中執行上級的有關規定，認真管理好施工人員，確保不造成任何事故，承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責，與發包方無涉，若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。
五、結賬方式
由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計覈定和公司均攤的下浮爲____%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交後的總額乙方上交給發包方____%的管理費，甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費，在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派，發包方除此以外概不收取承包方任何費用，若工程以____%爲基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。
六、付款方式
按大合同建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款，沒按進度付款的，在穿線前必須補上，若因此而影響工程進度則與乙方無關。
有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。
此協議共兩頁一式兩份，發包、承包雙方各執一份，簽字後具法律效應。任何一方違約或解除合同都得負法律責任。
甲方(簽字)________乙方(簽字)________
_______年____月____日_______年____月____日
建設施工合同協議書 篇11
甲方：__________負責人：__________
乙方：__________負責人：__________
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：網吧室內裝修工程。
2、 工程地點：中心國小附近
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建築面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內容 室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求爲依據; 工程造價爲：X元。(以甲方認定的單價爲準，工程量竣工後以審計爲準)
四、 工程期限 工程開工日期：________年____月____日 工程竣工日期：________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出 現質量問題(竣工後甲方使用，人爲造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期爲________年，終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字爲準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算爲準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
日期：______________日期：__________
建設施工合同協議書 篇12
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，註冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，註冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元爲本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後，被告一隻向原告支付了部分工程款，其中最後一次支付工程款的時間爲_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認爲，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係，這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
爲維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建設施工合同協議書 篇13
發包方：(簡稱甲方)
承包方：(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點：
1.4 承包範圍：
1.6 合同價款：本工程造價 元。 金額大寫：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期：本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認爲必要時，可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答覆，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆，施工無法進行，乙方可認爲甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式：
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表籤認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告後五天內予以確認答覆，逾期不答覆，乙方即可視爲延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場幹道，保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求，並承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，並提供施工用電、用水計劃。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批准或提出修改意見，逾期即可認爲已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無污染，現場無建築垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款：在合同簽訂後，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 合同價款的調整。在合同簽定後，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公佈的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求，並附有合格證。
7.5 根據工程需要，經甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備，採購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒佈的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規範要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備覆蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視爲竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視爲通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批准：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批准，送原設計單位審查後，取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審覈完畢，並簽署審覈意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見，工程結算視爲批准。
10.2 由於甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保脩金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後，退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則，甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本着協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名： 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 合同附件
14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。
14.2 招標文件
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)
14.6 有關協議條款及補充合同：
第十五條 合同份數及有效期
15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，合同管理辦公室一份備案。
15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時間： 年 月 日 合同簽訂地點：
發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
單位地址： 單位地址：
建設施工合同協議書 篇14
甲方：________________
乙方：________________
地點：
1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。
4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期爲天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間牆面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資，藉資款不超過進度款。
8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，餘款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。
9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間，確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本合同則自動失效，雙方不追究責任。
11、 本協議書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效，至工程驗收結清餘款後失效。
注：完成總工程後，補鋸片款________元整(￥________)。
本合同如有未盡事宜，雙方可協商後簽訂補充協議，此補充協議也視同合不可分割部分，與合同具有同等法律效力。
甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________
日期：________________日期：________________
建設施工合同協議書 篇15
甲方：乙方：
第一條 工程概況：
項目名稱：小區住宅樓
項目地點：
第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、稅金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。
第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點
第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脫落、龜裂等現象。
第六條 產品的交貨驗收及保管方式
6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。
6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作爲產品驗收的依據。
6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間爲準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明爲乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。
6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。
6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用說明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。
6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。
6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準爲準。
6.8.爲確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。
第七條 貨款支付方式
7.1 本工程不支付預付款。
7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。
7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。
7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。
7.5. 保脩金爲 0%。
保修期爲二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。
第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行爲收取任何費用。
第九條 產品保修、補貨約定
9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。
9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。
否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。
9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期爲接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。
第十條 違約責任
10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。
倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作爲不能履行合同之賠償。
10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。
10.3因爲產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。
乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因爲產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。
10.4乙方依法承擔因爲產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。
10.5因爲貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視爲沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視爲沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。
10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。
第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叄份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。
甲方： 乙方：置業有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
建設施工合同協議書 篇16
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證爲準。資金來源：企業自籌
二、工程承包範圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;
三、合同工期：30日曆天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告爲準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告爲準 四、質量標準：合格
五、合同價款：
合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部覈定價款作爲合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。
六、組成合同的文件：
組成合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、施工單位確認書
5、預算文件及其附件
6、圖紙或施工組織設計
7、標準、規範及有關技術文件
雙方爲履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視爲本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效：
合同訂立時間：
合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日