委託承攬電梯安裝調試合同(精選3篇)
委託承攬電梯安裝調試合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
根據《中華人民共和國民法典》,委託、承攬雙方按平等互利原則,協商一致簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程範圍
1、甲方委託乙方安裝延安寶嶽工貿有限公司共計電梯數量爲臺。
2、土建尺寸及要求:由委託方提供經安裝項目工程確認的《電扶梯土建佈置圖》。
第二條安裝費總金額
注:此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。
第三條結算方式及付款期限
1委託方在承攬方安裝調試完畢,驗收申報前支付承攬方貳萬元整。
2、電梯經技監局檢驗合格,電梯交付使用後,委託方支付承攬方壹萬元整。
3、電梯安裝完畢驗收合格,一年免保期到期後,委託方支付承攬方壹萬元整
第四條質量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家7588-20__標準、16899標準驗收。
2、承攬方自產品安裝驗收交付之日起12個月內,對產品安裝質量提供保證。
第五條委託方責任
1.向承攬方提供經項目單位確認的《電梯井道土建佈置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產品,提供產品相關的全套資料。
3.委託方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和製造廠有關標準、規範進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行覈對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝後一年免費保養、年審工作。一年後由承攬方和用戶簽訂有償保養合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規範施工,杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委託,指派持證人員按甲方規定的要求,國家標準和當地市有關安裝該10臺電梯,對安裝過程的安裝質量和安全負責。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結束自檢合格後,承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續,驗收合格或整改合格後辦理電梯使用移交手續。
2.存在下列任何情形之一,不辦理電梯移交手續,委託方不得自行接管使用,擅自接管使用由此產生的一切安全和質量責任均由委託方承擔,給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產品未經當地政府主管部門驗收。□未辦理經承攬方確認的書面移交手續。
第八條違約責任
1.委託方擅自中止合同,無權請求返還定金。
2.安裝期間,因委託方原因造成誤工,則工期按照實際延誤時間順延。
3.委託方逾期付款,應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《民法典》以及其他相關法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格後,書面移交委託方前,如委託方提出使用要求,則委託方應與承攬方簽訂電梯借用協議。
2、在合同履行期間,由於不可抗力的原因造成無法按委託、承攬雙方合同條款履行時,在取得合法證明後,可免於承擔違約責任,但無法履約方應採取積極措施,減少雙方損失。
3.委託方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時,可以通過友好協商解決。協商不成時,雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份,甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委託、承攬雙方對合同條款如果進行修改,必須雙方簽字蓋章後方能生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
委託承攬電梯安裝調試合同 篇2
甲方:(僱主)
地址:
聯繫電話:
乙方:(僱員)
地址:
聯繫電話:
受甲方委託,乙方爲其安裝電梯_______臺,根據《_____》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自願簽訂本勞務協議,以資共同遵守。
一、安裝週期
經乙方安裝人員現場測量,土建符合要求,具備近點施工條件後,進點開工至交付試運行:總工期爲________天。
二、勞務費用的支付
1、乙方開工報告辦理完畢,進點安裝後三天內甲方支付安裝總金額的______%。
2、電梯慢車調試後_____天內甲方支付安裝總金額的______%,電梯快車調試後再支付______%。
3、經國家有關部門驗收合格並經過產檢合格且工廠保養部門接收後,甲方必須支付乙方安裝總金額的______%。
三、雙方責任
甲方:
1、協助提供安全存放電梯材料及施工工具的用房。
2、協助爲乙方現場施工提供所需電源及施工用電電費。
3、負責電梯相關土建需整改項目。
4、負責電梯驗收相關資料及費用。
5、負責電梯安裝過程中的管理與協調工作,特別是安全及質量監督工作。
乙方:
1、負責電梯設備的安裝工作,電梯設備的調試工作。
2、提供電焊氧割設備。
3、參與甲方和其他有關部門(含廠檢及建委驗收)對電梯設備所進行的安裝工程驗收工作,負責所需的施工工具。
4、遵守施工現場的有關制度。
5、配合甲方整理電梯驗收相關資料。
6、嚴守安全管理制度並負責購買意外傷害_____,所有人員必須持證上崗。
7、服從甲方及現場項目業主的管理,任何涉及本合同的工作或須增加工程量必須向甲方上報,由甲方出面與業主溝通。
8、工地現場不戴安全帽或高空作業不繫安全繩罰款______元/次。
9、在施工期間如施工人員沒有操作證被當地技術監督局查獲並罰款,由施工隊自己承擔。
四、社會_____
甲乙雙方協商約定,甲方按照國家和地方有關社會_____的規定,爲乙方辦理意外_____,同時甲乙雙方均按統籌地區規定的費率及時足額繳納意外_____費。
五、違約責任
電梯安裝必須一次性通過廠檢與特檢部門驗收,如安裝質量原因導致複檢,除所有費用須由乙方承擔外乙方還須賠償________元/臺得經濟損失。
六、合同的終止
1、本協議期滿的。
2、雙方就解除本協議協商一致的。
3、乙方由於健康原因不能履行本協議義務的。
4、因乙方個人原因連續請假_______天以上或累計請假達_______天的。
七、爭議解決方式
因履行本合同發生的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成的,則向__________________人民法院提起訴訟。
八、附則
本合同一式____份,甲乙雙方各執____份;雙方簽字後生效。
甲方:(簽章)
經辦人:
______年______月______日
乙方:(簽章)
經辦人:
______年______月______日
委託承攬電梯安裝調試合同 篇3
___________公司與____________公司雙方經友好協商達成以下協議:
現決定由____________公司班組執行安裝:合同號_________的__________工地電梯安裝工程,安裝項目包括至交接甲方。
層站_________臺,層站_________臺,工程安裝期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,工程安裝費共計__________________元,(電梯開工後付總款的30%,三方驗收合格後付40%,甲方交接後付30%)。
公司任命爲該項目項目經理,負責該工程的管理工作。
施工班組根據公司有關規定保證做到:
1.班組長在接受任務時,應組員交代工程內容,性質,技術要求及工期,在每項施工之前,應組織組員瞭解並熟悉施工方案。
2.在施工期間,班組長應隨時檢查施工質量,施工安全,如有違反操作規程施工方案等問題,應及時糾正,確保工程質量和工程進度,在施工過程中應鈄工程的質量、進度、填寫有關的記錄,對出現的問題及時向公司彙報。
3.施工班組在施工過程中應做到文明安全生產,按有關規定穿戴整齊,工前不能喝酒,不得打鬧嘻笑,保證文件生產,施工組員應聽從班組長調配指揮,不得自行其事,自作主張。
4.施工班組要發揚團結,發展互助精神,做到互相幫助,互相檢查,努力學習電梯業務知識,提高組員的技術水平,在施工過程中全體員工要與甲方和其它協作單位搞好協作關係,維護公司的信譽及形象。
5.施工班組隨時接受公司領導及各管理部門的檢查與監督。
6.中鐵*裝公司對施工小組的施工安全負全部責任。
7.此文件一式二份,雙方公司各執一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
___________年___________月_________日