鋼結構加工委託合同（精選13篇）

鋼結構加工委託合同 篇1

委託方：____________(簡稱甲方)

加工方：____________(簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容爲甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。

四、運輸方式：需方自提，運費自負。

五、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂後_______________萬元爲定金，_________萬元爲預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後__________天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在________小時內到現場處理問題。

六、雙方責任甲方責任

1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前_____天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審覈，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後______小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5._________________爲甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後______天內付清全部貨款。

乙方責任

1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式____份。

4、______________-開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，___________________前將全部鋼構件供完。

七、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在_______小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在_______小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後______個月內未提出書面異議的，視爲乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題爲由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

八、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天_______元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限爲______天，超過_______天時，乙方有權向甲方索取違約金_____________元。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

九、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起，至對方將該商業祕密公開之日止。

十、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：______________

時間：_______________________

乙方(簽章)：______________

時間：_______________________

鋼結構加工委託合同 篇2

原告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，董事長。

委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

被告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，總經理。

委託代理人____，男，______________________________公司經理，住該單位。

原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理後，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委託代理人王鋒、舒暢、被告的委託代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作。合同訂立後，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料後卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發現少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。

被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告纔將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經爲原告加工材料______餘噸，現被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。

經審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作，原告於年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發貨，______月______日前所有構件發完。合同訂立後，原告於年______月______日至______月______日陸續將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材爲______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。

上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。

本院認爲：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，於法無據，本院不予支持。依據《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規定，判決如下：

駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。

案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納上訴案件受理費，上訴於______市第二中級人民法院。如在上訴期滿後七日內未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。

代理審判員______

______年______月______日

書記員______

鋼結構加工委託合同 篇3

定作方： (以下簡稱：甲方) 承攬方： (以下簡稱：乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本承攬加工事項協商一致，訂立本合同。

一、加工範圍及合同價款

1、加工項目名稱：

2、本次加工所需圖紙深化由 負責深化並提供。

3、本次加工所需原材料由 負責提供，其中包含(材料、加工、除鏽、油漆、運輸)

4、加工範圍： 主體結構(圍護結構除外) 具體包括如下：

二、製作質量要求

乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所籤合同要求、《鋼結構工程 施工質量驗收規範》GB50205—20xx、《建築鋼結構焊接技術規程》JGJ81-20xx及有關鋼結構的技術規程、標準進行加工製作和驗收。

甲方將派駐廠監造人員或不定期委派檢驗人員對在制構件及成品構件進行檢驗，發現構件不符合上述要求的，乙方應無條件予以整改，直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構件加工質量的保證和相關責任。

乙方須根據甲方要求提供質保書、合格證、第三方檢測報告等相關交工資料。 其它質量要求或技術標準：按照圖紙加工。 鋼材材質：鋼板必須使用原平板或開平板，禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除鏽達到Sa2.5級，鐵紅醇酸防鏽漆二遍。

三、交貨地點及日期

1、交貨地點：

2、交貨日期：

3、構件運輸由 負責，所產生費用由 承擔。

四、結算方式

1、構配件單價一次性定價，數量根據甲方提供的深化圖紙加工圖紙據實結算。 2、本合同範圍內的所有鋼構件按照甲方的要求時間內保質保量完成，並提供正確、完整的製作資料，在工程主體安裝驗收完成後進行結算。

五、付款方式及結算

付款方式：鋼結構進現場付款30%，安裝完畢，甲方收到乙方工程製作費用總額發票後，付至合同價的85%，建設單位總體工程驗收合格後付至結算價的95%，甲方在確認無質量問題一年期滿後將餘下5%質保金一次性付清。

六、雙方職責

1、甲方職責：

①負責辦理乙方提出施工圖中的有關問題，並在設計院回覆後 3天內給予答覆，減少因圖紙錯誤而造成的各種不必要的損失。

②因業主或土建等單位原因不能按照施工進度計劃進場施工時，必須及時調整好交貨計劃日期，並提前7天用聯繫單形式通知乙方調整製作計劃。

③安裝過程中，如發現有製作錯誤時，應立即停止安裝，並及時用書面形式通知乙方，並積極協助乙方採取補救措施予以補救，把各種損失減少到最低程度，所產生的費用由乙方承擔。

④乙方派專人負責發貨工作，所有構件、配件運到施工現場後，甲方必須指定專人負責覈對構配件的數量、檢驗好外觀質量，並在送貨回執單上籤好數量、外觀質量等情況和驗收人的姓名，由於甲方驗收人員的失職，所造成的損失由甲方自負。

⑤負責安排好業主、設計、監理來廠的檢查、驗收工作，並承擔非乙方原因造成的來廠檢查、驗收所發生的全部費用。

2、乙方職責

(1)必須嚴格按照施工現場安裝要求，配套製作構配件。發貨前必須嚴格檢驗好各種構件的質量，並按深化設計提供的成品構配件清單和計劃交貨清單要求，詳細填寫好發貨清單。發貨清單一式五份(甲方、回單、項目運營管理中心(部)結算處、財務部、運營部發

(3)必須嚴格按照裝車作業指導書裝車，以確保構配件在運輸過程中安全牢固，不受損傷。如屬運輸不當引起的各種損傷由乙方負責。

(4)乙方在執着到製作錯誤的書面通知後，150公里以內乙方必須在24小時內(150公里外48小時內)派員到施工現場進行處理。

(5)乙方必須根據甲方要求隨貨提供完整的製作資料。

(6)負責業主、監理和設計等單位有關人員到廠內檢查、監製的接待工作;業主或監理、設計代表來工廠檢查、監製情況，需提供該工程構件、配件製作情況的書面彙報資料。如出現製作質量和製作進度滯後問題，造成業主、監理、設計代表來廠重新進行檢查、驗收，其發生的一切費用由乙方承擔。

七、圖紙提供時間及保密要求

1、圖紙由甲方提供時，雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套，費用由甲方承擔。

2、未經甲方同意，乙方不得將有關甲方的相關資料泄露給任何第三方，否則乙方將承擔相關法律責任。

八、違約責任

1、甲方未在合同約定的期限內提供圖紙(包含變更單)，則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時交付合格的協作構件、交工資料，則承擔由此造成的一切責任及經濟損失。

2、乙方不能按時交貨(非甲方原因)，構配件不配套貨發往現場後發現構件不合格，由此造成工程工期延誤的，每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價的3‰。罰款總額累計最高不超過合同總價的5%。

3、由於乙方交貨的構配件編號不清或錯編、漏編，須在施工現場重新檢查編號的，乙方收到重新編號通知2天內未到施工現場重新編號的，乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號費。

4、甲方未按合同約定的時間、金額支付工程款給乙方的，甲方按每延期一天支付應付額的3‰滯納金給乙方。

九、爭議

1、如本合同發生爭議，雙方友好協商解決。協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

2本合同一式六份，甲方執三分，乙方執三份。合同附件(圖紙、技術要求、清單、交貨計劃等)也視爲合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。

3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。構件交貨完畢、加工款結清後自動失效。

定作方：(公章) 承攬方：(公章) 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號： 帳 號：

鋼結構加工委託合同 篇4

供方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：八、其他：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

鋼結構加工委託合同 篇5

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作爲保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間

二、加工形式：包工包料

三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車樑、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙爲依據)

四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙爲準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工 程 預付款爲 元 整(小寫 元)，作爲定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格爲準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工委託合同 篇6

甲方：(發包方)

乙方： (承包方)

甲方將 鋼結構 工程鋼架製造工程交於乙方加工製造，根據合同法規定，雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)

1、型鋼總重約：T，每噸價格爲：元，合計爲 )

2、變截面總約：T，每噸價格爲：元，合計爲 )

3、行車樑總重約：，每噸價格爲：，合計爲(大寫： )

4、總價金額爲：)

5、付款方式：鋼樑加工完成付總金額的 ，構件離廠前全部結清。

6、鋼板用料：H型鋼爲產，重量按理論重量計算。鋼板料爲板，濟鋼或安鋼產，並備有材質證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發生變更，須提前通知乙方並提供變更書面文件，根據工程量追加費用。

8、H型鋼樑噴漆均爲：

9、工期爲：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構件有合格證，材料證明書。

以上H鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規定執行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工委託合同 篇7

委託方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工製作事宜協商一致，訂立本合同。

第二條：工程概況

1. 工程名稱： 。

2. 工程地點： 。

3. 委 託 方： 。

4. 預估構件重量： 。

5. 工程內容：

第三條：合同範圍及簽定合同依據

1. 甲方認可的施工圖紙。

2. 甲方認可的設計變更，補充聯繫單，圖紙會審紀要。

第四條：生產(加工)工作內容

1. 主鋼構： 。

2. 主鋼構除鏽處理方式： 拋丸除鏽 。

3. 防鏽底漆塗裝要求： 。

4. 乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

第五條：甲方的權利和義務

1. 甲方於 年 月 日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙 套。

2. 按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

3. 甲方代表有權監督加工的進度和質量。

第六條：乙方的權利和義務

1. 按時提交加工產品，並經甲方在車間驗收合格後方可出廠。

2. 按國家現行鋼結構施工驗收規範GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

第七條：加工費及付款方式、時間

1. 本生產人工費單價爲： 元/噸 。

2. 材料費單價：本結構原材料按購買時雙方覈定的市場價格計價。

3. 工程款支付：預付材料款70%計 元(大寫： 元整 )。

4. 提構件時付清本批鋼構件30%的餘款。

5. 重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

6. 如圖紙變更或委託方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

第八條：生產(加工)期限

1. 開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳後第二天起計算工期。

2. 工期： 天。

3. 工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地佔用費。

4. 遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

1)由於不可抗力或無法防止的外因影響時;

2)由於甲方的原因影響生產(加工)進度時。

第九條：違約責任

1. 由於產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

2. 由於委託方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產後仍在修改設計，由此造成的損失委託方應給予承包方相應的經濟補償，並工期順延。

第十條：其它

1. 產品經甲方驗收合格出廠後，由於運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

2. 根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關係，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

第十一條：附則

1. 與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

2. 本合同一式四份，甲方各執二份。

3. 雙方代表簽章後，合同生效。

委託方： 承包方：

承辦人： 承辦人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

鋼結構加工委託合同 篇8

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利爲原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量爲《______________》型廣告塔座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)

三、承包方式和造價：

《____________》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：__________)合計人民幣________元，大寫：________元整;

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計________元(大寫：__________元整);3%作爲乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。

五、工程期限爲天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

六、雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。

2、開工前甲方爲乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如爲有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓爲/㎡(抗風設計值爲級)廣告塔質保期爲年，保修期爲年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行爲，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準爲依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即爲保修期開始(驗收日期爲);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視爲驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

(蓋章)(蓋章)

年月日年月日

鋼結構加工委託合同 篇9

甲 方：

乙 方：

依據中華人民共和國《合同法》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程造價：

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，岩棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期爲。開工日期爲，預定截止工期日期 。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同後三日內，甲方支付乙方預付款 元，元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫： 元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫： 元整)。

4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。

7、乙方施工應採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作爲本合同的附本。本合同在雙方簽字後生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日 年

鋼結構加工委託合同 篇10

訂立合同雙方： 承攬方：__________________ 定作方：__________________ 　定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。 　

第一條　　加工成品： 品 名規 格單 位數 量備 注　

第二條　加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據） 　

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照

第七條規定執行。） 　

第四條　　技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，　承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。） 　

第五條　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條　　驗收標準和方法：__________________________________________ ________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）　　

第七條　交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，　交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________　

第九條　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________ 　

第十條　　結算方式及期限：____________________________________________________ 　

第十一條　　其他：_____________________________________________________（如：1.　根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）　　　　　　　　　　　 　

第十二條　　承攬方的違約責任： 　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 　二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。 　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。 　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。 　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。　 　八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。 　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。 　

第十三條　定作方的違約責任： 　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。 　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。　　　　　　 六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 　

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。　　　　　 　

第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。 　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。 　定作方：____________________（蓋章） 代表人：____________________（蓋章） 地址：________________________________ 電話：________________________________ 開戶銀行：____________________________ 帳號：______________________________ 承攬方：__________________________（蓋章） 代表人：__________________________（蓋章） 地址：_________________________ 電話：_________________________ 開戶銀行：_____________________ 帳號：________年____月____日訂

返

鋼結構加工委託合同 篇11

甲方： 中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方爲開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

第一條 加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條 交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條 來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略) 和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條 加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條 加工費

甲方爲乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年爲每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____ 幣____ 元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條 付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條 運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條 不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求

第九條 仲裁

本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律爲：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

第十條 合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條 合同的續訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

第十二條 合同文本與文字

本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條 其他

1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____ %。

2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。

第十四條 合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工委託合同 篇12

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作爲保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間

二、加工形式：包工包料

三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車樑、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙爲依據)

四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙爲準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工 程 預付款爲 元 整(小寫 元)，作爲定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格爲準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。

甲方(公章) 乙方(公章)

甲方簽字：

年月日：

鋼結構加工委託合同 篇13

發包人(甲方)

承包人(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成協儀：

第一條 工程概況

1.1 工程地址：

1.2 工程項目名稱：

1.3 工程內容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。

1.4 工程承包方式：雙方商定採取包工、包料方式。

1.5 工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關部門規定等客觀原因不能施工時，工期順延。

1.6 合同預算價款：本合同工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)爲(大寫)：人民幣 元(￥： 元 )，工程竣工驗收合格後，結算款以預算書單價爲基礎，按實際發生工程量爲準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打 折，據實結算。

第二條 工程管理

2.1 甲方指派 爲駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜 。

2.2 乙方指派 爲駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份式。

第四條 雙方責任約定

4.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償 。

4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續施工。

4.2.1不能按期供水、電;

4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);

4.2.3不能按期提供自購材料、設備;

4.2.4不能按期付工程款;

4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。

4.3 因甲方終止執行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。

4.4合同簽訂後，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變爲甲方購買，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書爲準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用爲準再乘以合同價折扣比例來計算。

4.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

4.6對竣工後月內發現並證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費維修。

4.7由於乙方施工中違反操作常規造成的人員傷害，責任乙方自負。

4.8施工中由於乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監理簽收驗證。

4.9由於乙方違反物業管理規定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。

4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫記錄，甲方應予以認可。

4.11工程竣工後，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執，並在得知通知後六天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視爲甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方看管費用及相應費用。

4.12本合同履行完畢後自動終止。

第五條 違約責任

5.1由於甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。

5.2由於乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

5.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，並視爲甲方已實際驗收合格。

5.4因乙方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。

第六條 材料的提供

6.1本工程所需按預算書規定應由甲方自購的施工材料、設備，應爲符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責採購到場，若有質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經乙方驗收後由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

6.2凡由乙方採購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗，如不符合質量要求或有規格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發包人及時書面提出，讓承包人簽字並解決，

第七條 工程款支付方式

7.1 合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

7.2工程款付款雙方協商約定

7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算後乙方收回收據並應開具稅務統一發票交甲方。

7.4 工程若有甲乙雙方協商同意的增項，則應在下次付款時一併付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。

第八條 裝飾工程預算書、施工圖經雙方協商達成一致的具體問題之協議，作爲合同附件與合同具有同等效力。

第九條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

第十條 本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本着友好互利的原則協商解決。

發包人(甲方)簽名： 承包人(乙方)簽名：

法人代表： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月日