貨物買賣合同(精選20篇)

來源:瑞文範文網 2.27W

貨物買賣合同 篇1

甲方:

貨物買賣合同(精選20篇)

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,在平等、自願、公平、誠信、守法的原則下籤訂本合同,以資共同遵守。

一、主體資格

乙方在本合同簽訂時,應當提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證等合法締約主體資格的證明。

二、合同標的

(一)供應的商品種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等,詳見本合同附件一《購銷商品確認單》。在合同期內,調整商品及價格時,以雙方確認的《購銷商品確認單》爲準。

(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產、代理、批發、進口、專項經營等許可或證明文件以及相關質量檢驗證明。有專利、註冊商標標識的,還應提供國家頒發的有關證明。

三、商品價格

(一)除屬於國家定價的商品外,乙方對所供貨商品自行定價,乙方報給甲方的價格,應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。

(二)經甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作爲本協議之附件。雙方約定:報價單中商品的價格作爲商品到達甲方指定收貨地點並交付給甲方的實際成交價格,包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。

(三)乙方變更商品單價時,必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方,經甲方書面確認後方可變價。

(四)甲方訂單不另標明交易價格,以保障雙方交易價格之機密性,雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單爲準。

四、商品質量

(一)乙方供應的商品必須符合以下要求:

A、具有符合國家和地方規定的產品質量檢驗合格證。

B、有中文標明的產品名稱、產品產地、生產廠名及廠址。

C、有產品說明書(包含對規格、等級、所含成份的名稱及數量的說明)。

D、有使用期限說明書(包含:生產日期、安全使用期限、失效期限的說明)。

對於上述資料,如果商品包裝物上已有印刷,或者貼在商品上的商標(標誌)上已具備的,可以不另行提供。

(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責,同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。

(三)乙方不得向甲方提供假冒僞劣商品,所提供的商品,其剩餘保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。

(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規規定的質量標準。

(五)乙方所提供商品的質量應當符合本合同或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的,執行國家標準、行業標準;無國家標準、行業標準的,執行通常標準或者符合合同目的的特定標準。

(六)因商品的售後服務所產生的費用,經乙方確認後,甲方先行墊付的,甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的,從其約定。

(七)爲保障消費者權益,貫徹國家食品等安全方面的有關規定,甲方可對乙方提供的商品每年度進行4次的定期抽檢,由此產生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢,抽檢商品質量合格的,檢驗費由甲方承擔,不合格的則由乙方承擔,甲方應出具檢驗報告單。

商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規定進行的質量檢驗,如檢驗部分收取費用的,抽檢商品質量合格的,檢驗費由雙方共擔,不合格的檢驗費則由乙方承擔。

由消費者投訴而送檢的商品,檢驗後不合格的,檢驗費用由乙方承擔。

上述檢驗應由乙方承擔的費用,甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證,並以憑證金額向乙方結算。

五、交貨及驗收

(一)交貨實行送貨制,即:乙方應按訂單所規定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。

(二)乙方交貨時,貨到現場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發生的搬運工作一律由乙方負責,貨到現場時甲方收貨人員僅點收箱數量或件數,以後甲方開箱時如發現商品數量、質量等不符合本合同的約定,則由乙方負責。

(三)乙方應按訂單一次性交完商品,不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況,可同甲方相關人員協商。

(四)乙方交貨時,應提供甲方訂單複印峻或傳真件,乙方根據甲方訂單複印峻或傳真件開具送貨單,包括產品名稱、規格、數量、單價、金額。甲方根據訂單和送貨單驗收,點收完畢後,雙方交接人員簽字。

六、退、換貨

(一)乙方貨品進入甲方超市,如出現質量上問題或滯銷,乙方應對供應的貨品實行二包:包退、包換。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩餘保質期時間應不少於原有保質期1/3,單件外觀無破損且未使用。

(二)對出現滯銷或問題商品,乙方應儘快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別,如五天內乙方仍未安排貨品的退換,所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責,甲方按退貨通知確定數量直接從應付貨款中扣減。

(三)甲方收貨後在實際銷售時開箱發現商品有殘損或短缺,乙方應組織退換或補貨。

(四)甲方收貨後發現乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題,乙方應無條件組織退換。

七、質量保證金

乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納爲質量保證金,在質量保證期屆滿或驗收交接日一年後,無質量問題無息返還質量保證金。

八、對帳

(一)甲乙雙方確認的對帳週期爲:每月一次,對帳日期爲每月3日至10日,對帳期限爲8天。

(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現。如乙方在收到該更改訂單的書面通知後二日內未提出書面異議,則視爲乙方同意按該更改訂單交易,且交易單價不變。

(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知後二日內提出書面異議,則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的,則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協商一致的基礎上予以處理。

(四)乙方應在收取貨款時,向甲方開具合法有效的增值稅專用發票並附送貨單結算聯。

九、結算

甲方以下列方式結算貨款:

乙方開戶行:

帳號:

稅號:

雙方確認的結算週期爲:帳期30天

十、合同的終止

(一)乙方不能按訂單規定的交貨期限履行交貨義務的,甲方有權終止合同,並追究乙方的違約責任。

(二)乙方如果要求推遲履行、並取得甲方書面同意其延期履行後仍不能在規定期限內履行的,甲方有權單方終止合同,並追究乙方的責任。

(三)雙方經協商一致後可修改、終止合同。

(四)雙方因發生不可抗力事件而致合同義務不能履行的,合同可以終止。

(五)出現本合同其他條款中有關允許一方終止合同的情況時,也可以終止合同。

十一、違約責任

(一)乙方因產品質量問題給甲方造成損失或違反本合同“商品質量”條款的,甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作爲違約金並終止合同。

(二)乙方供給甲方的商品價格如高於乙方供給其它同類客戶的價格,甲方有權終止合同並要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。

(三)乙方配送率累計3次達不到95%,甲方有權終止合同。

(四)乙方不能按照本合同的規定履行交貨義務且逾期2天以上,則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。

(五)乙方違反本合同其他條款的,須賠償甲方的全部損失並支付甲方違約金伍萬元。

十二、合同期限

(一)本合同期自年月日起至年月日。

(二)合同期滿前個月,如雙方同意繼續合作,應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同,甲方仍然下達訂單且乙方接受的,視爲按原合同繼續履行。

十三、爭議解決

本合同項下發生的爭議,雙方應當協商解決,也可向有關行政機關投訴處理;協商不成的,向合肥仲裁委員會申請仲裁。

十四、其它

(一)在履行本合同過程中,雙方明確授權代理人和具體執行交易過程中各環節代理人以及代理行爲的法律效力,從而確保合同的順利履行。

(二)本合同涉及的通知,應當以雙方約定的形式送達。

(三)一方向另一方收取貨款或者費用的,應向對方開具發票或收據。

(四)本合同的變更和補充,雙方應當另行簽訂補充協議,且補充協議不得與本合同相沖突。

(五)本合同經雙方法定代表人或其代理人簽署並加蓋公章後生效。

(六)本合同一式六份,雙方各執三份,均具同等法律效力。

(七)乙方需繳納作爲新品促銷服務費。

(八)年終返利

年配送額0-50(含)萬元返%;

年配送額50-100(含)萬元返%,以此類推。

酷算方式:乙方於年月日前將年終返利轉賬至甲方,甲方提供相關票據。

甲方:乙方:

簽約代表:簽約代表:

蓋章:蓋章:

簽字日期:年月日

貨物買賣合同 篇2

立貨樣買賣契出賣人__商行負責人___稱爲甲方,同承買人__商店主___稱爲乙方,茲爲_貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購__貨物,如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質的貨物___件,甲方應於_日內義付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能爲一部分的交付,應於_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能爲全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條本件買賣貨款議定每件人民幣__仟_佰元共人民幣__萬_仟_佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不爲付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。

因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時,得爲契的解除如有損害亦可請求賠償。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此,乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份爲憑。

賣方:___

身份證號:

地址:

買方:

身份證號:

地址:

____年_月_日

貨物買賣合同 篇3

出賣人:_________(以下簡稱甲方)。

買受人:_________(以下簡稱乙方)。

茲爲_________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能爲一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能爲全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元,共人民幣_________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不爲付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除合同等情況。

第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第九條 其他約定事項:_________  本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份爲憑。

出賣人(甲方)(簽章):_________

買受人(乙方)(簽章):_________  ________年____月____日

________年____月____日  簽訂地點:_________

貨物買賣合同 篇4

供方:(以下簡稱甲方)

需方:(以下簡稱乙方)

一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額:單位:人民幣(元)

二、品質保證:原廠包裝、原廠標準。

三、交貨地點及方式:供方負責送貨至需方公司所在地,供需雙方共同驗收並簽字確認。

四、交貨期:合同簽訂之日起一週內。

五、產品保修責任:自交貨驗收合格之日起,主機保修24個月,人爲及不可抗力原因造成損壞除外,保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。

六、付款方式:貨到當日內支付總額的80%,十日內付清其餘20%。

七、違約責任:供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金,需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。

八、其他約定事項:合同執行過程中如出現爭議,雙方友好協商解決。

九、本合同一式貳份,供需雙方各執壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同 篇5

本合同由以下雙方當事人訂立:

甲方: ;(以下簡稱“甲方”)

地址:

乙方: ;(以下簡稱“乙方”)

地址:

雙方本着友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則,就甲方委託乙方購買二手機械等事宜,達成如下合同條款:

一、委託內容

第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹臺,總價_______元整。

甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修費用由乙方承擔,剩餘貨款_______元整付清後方可提車,如違約乙方所交定金不予退回。

第二條 此車屬二手車,無三包服務,甲方可提供技術諮詢。

第三條 甲方提供的_______壓路機配置爲_______發動機,發動機號:_______,出廠編號: _______

第四條 乙方付清全部購車款後才具有該設備的所有權。 若有異議,甲乙雙方應先協商,協商不成由甲方所在地人民法院調解。

二、違約責任

1.合同簽訂後如甲方終止合同,則定金不再退還,歸乙方所有。

2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務,導致的工期延誤,其責任由甲方承擔。

3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因導致違約,退還總製作費的千分之一。

4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的,應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。

5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的,應友好協商解決;

協商不成的,則可向人民法院提起訴訟。

6.本合同簽訂後,經雙方當事人協商一致,可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署,即具有法律效力併成爲本合同的有效組成部分。

甲方:

乙方:

(蓋章)

(蓋章)

簽字日期:

簽字日期:

聯繫人:

聯繫人:

聯繫電話:

貨物買賣合同 篇6

甲方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

乙方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、?買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱

規格或型號

品牌

生產商

數量

二、?單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:____________________________

本合同總價款爲人民幣______________________萬元。

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間爲:

每批次交貨數量的限制是:__________________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點爲________市________路________號;

運輸方式爲:______________________________________

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本合同的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:_________________________________

封樣的方式和保存:_____________________________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是:___________________________

貨物標籤商定爲:_______________________________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

九、貨款結算和支付

結算和支付期限爲:______________________________________

支付方式爲:____________________________________________

十、知識產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容,以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、合同的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本合同;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本合同;

在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,本合同得以終止。

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任:______________________________________

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任:__________________________________

交貨不合格時的違約責任:__________________________________

十四、合同的生效:本合同經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決

因履行本合同發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、合同文本

本合同一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址

甲方:______________________

法定代表人:________________

乙方:______________________

法定代表人:________________

貨物買賣合同 篇7

合同編號:

)  立存量房買賣合同人  出賣人(甲方):  買受人(乙方):  根據中華人民共和國有關法律、法規規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。  

第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:  

(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢

室(車庫等部位: ),權屬證號爲:

,類型:

,用途:,結構:。  

(二)建築面積平方米(含【

】【 】面積平方米)。  (三)隨存量房同時轉讓的設備(非存量房附屬設備)及裝飾情況(詳見附件一)。  

(四)甲方轉讓存量房的相關關係(包括抵押、租賃、相鄰等其他關係)(詳見附件四)。  甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係;乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解,自願買受該存量房。  

第二條

甲、乙雙方經協商一致,同意上述存量房轉讓價款爲人民幣計 (大寫): 仟 佰

萬 仟  佰 拾 元,元。  乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款後,甲方應開具收款憑證。  

第三條

甲、乙雙方同意,甲方於年____月____日前騰空該存量房,並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書,並將存量房鑰匙交給乙方即爲存量房交付。  

第四條

甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按其價值 元向乙方支付賠償金。  

第五條

甲、乙雙方確認,本合同簽訂之後日內,甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。  

第六條

上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。  

第七條

本合同生效後,甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費元。  存量房轉讓價款,應與____市“基準房價”接近,否則,應由房產管理部門給予確認,以確認的價款作爲徵收稅費的依據。  在上述存量房產權轉移佔有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本合同附件三中約定。  

第八條

乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。  

一、逾期未超過____日的,乙方應按日向甲方支付本合同

第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行。  

二、逾期超過____日後,乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的,甲方有權單方解除合同,乙方應按日向甲方支付本合同

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方願意繼續履行合同,經甲方同意,合同繼續履行。  

第九條

甲方未按本合同

第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。  

一、逾期未超過____日的,甲方應按日向乙方支付本合同

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金,合同繼續履行。  

二、逾期超過____日後,甲方應按日向乙方支付本合同

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的,甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內,退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行合同,經乙方同意,合同繼續履行。  

第十條

經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協議,爲買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款爲準。  

一、  

二、  

第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心

分中心對存量房轉讓價款實行託管。  本合同約定以外的,委託經紀機構辦理的其他事項、權限,由甲、乙雙方分別在《房地產經紀合同》中進行約定。  

第十二條

甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,按下述第 種方式解決:

1、向合肥仲裁委員會申請仲裁;

2、依法向人民法院起訴。  

第十三條

本合同一式四份,甲、乙雙方各執一份,

一份、房產管理部門一份。  

第十四條

本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效。【實用的買賣合同模板集合五篇

貨物買賣合同 篇8

合同號:_______

日期:______________________________________________________

地點:______________________________________________________

買方:__________________賣方:__________________

地址:__________________地址:__________________

電報:__________________電報:__________________

電傳:__________________電傳:__________________

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條:品名、規格、數量及單價

第二條:合同總值

第三條:原產國別及製造廠商

第四條:裝運港

第五條:目的港

第六條:裝運期

分運:

轉運:

第七條:包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防溼,防震,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條:嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:――――――――――

第九條:保險

在CIF條款下:

由賣方出資按110%發票金額投保。

在CFR條款下:裝運後由買方投保。

第十條:付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方爲受益人的不可撤銷信用證,其金額爲合同總值%,計該信用證在中國銀行行收到下列單證並覈對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白擡頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

B.商業發票一式五份,註明合同號、信用證號和嘜頭。

C.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

D.由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。

E.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

F.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

G.在CIF條款下:

全套按發票金額110%投保的保險單。

(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述文件(F除外),一份寄給買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

(3)中國銀行在收到合同中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在 天內,承付合同金額的百分之 ,金額爲 .

(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條:裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,合同號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啓運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

(5)在CFR條款下:

如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條:技術文件

(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

A.基礎設計圖。

B.接線說明書,電路圖,氣/液壓連接圖。

C.易磨損件的製造圖紙和說明書。

D.零配件目錄。

E.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外,在簽訂合同60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

否則,買方有權拒開信用證或拒付貧款。

第十三條:保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與合同規定的質量、賣方。

貨物買賣合同 篇9

甲方(賣方):趙  乙方(買方):張  甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:  

一、甲方自願將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號100X5420)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。  

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款爲人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。  

三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。  

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。  

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。  

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。  

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。  

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。  

九、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視爲毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。  

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一臺(型號:100X8485),空調兩臺(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X4554),浴霸(型號:102X6985),飲水機(型號:108X9264),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。  十

一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。  十

二、附加條款:  1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。  甲方(賣方):趙 (印) 身份證號:  住址:____市____區歇臺子長石村24號 電話:________年____月____日  乙方(買方):張 (印)身份證號:  住址:____省____市南XX23號 電話

貨物買賣合同 篇10

賣方:__________;身份證號:___________。

買方:__________;身份證號:___________。

根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本合同。

一、車輛情況

1、車類型號:____________________;車身顏色:_________;車牌號碼:____________;行駛公里:__________;發動機號:__________________;車架號碼:______________;初次入戶時間:________________;車輛購置稅完稅證明號:____________;車輛保險險種及到期日:__________________________。

2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”爲示):

□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據;□車船使用稅標誌;□定編證(使用證);□營運證;

□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。

3、買方確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況爲由中途退車。

4、賣方保證該車的來源合法,手續齊全、真實有效,並承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。

二、交易金額及付款方式

1、本車價款爲_________人民幣(大寫:____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔。

2、買方於本協議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方佔用使用。剩餘價款在車輛過戶之後一次性付清。

三、過戶及相關問題約定

1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識:協議簽訂之日,賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢後,買方支付剩餘價款。

2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以後(車輛交付後)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。

3、協議簽訂後,賣方於__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續便於買方正常過戶,買方於此日之後7個工作日內完成車輛的過戶。

四、違約責任

1、協議簽訂後,賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權,將車輛交由買方佔有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付,或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶,則需向買方支付__________元作爲違約金。

2、若買方未在約定時間內完成剩餘價款的支付,則需向賣方支付__________元作爲違約金。

五、因本協議發生的爭議,由買方經常居住地人民法院管轄。

六、當該車從車方名下過戶到買方名下,買賣雙方辦理完移交手續後,本協議即執行完畢。

七、本協議壹式貳份,買方壹份,賣方壹份,簽字蓋章後生效。

八、補充協議具有與本約定相同的法律效力。

買方:________

賣方:________

__________年________月______日

貨物買賣合同 篇11

賣方(全稱)(甲方)簽訂日期:年月日買方(全稱)(乙方)簽訂地點:

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規,爲規範乾粉砂漿購銷行爲,保護供需雙方的合法權益,明確雙方責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方友好協商,一致同意訂立本合同,以便共同遵守。

一、工程名稱:

交貨地點:(工程地址),運距KM。

二、預拌砂漿標的、範圍

備註:各種規格產品的單價:按常州市工程造價信息資料當月建築工程材料預算指導價執行。

三、供貨預結算方式:甲方根據乙方所需產品的規格、型號及數量負責運送到乙方工程施工現場,甲方每車都簽發隨車《供貨單》。乙方應派專人驗收,在隨車供貨單上簽字確認,並由乙方開據材料入庫單。每月的25日爲雙方的對賬結算日,雙方根據送貨單簽收數量、雙方約定的單價及入庫單作爲雙方的結算依據,甲方開據正規稅務發票交由乙方財務

四、付款方式及期限:累計供貨金額達60萬元以上付款結算金額的70%,如春節前貨款未達60萬元,付已結算金額的70%,供貨結束質量達標3個月內結清尾款。

五、產品質量及驗收標準:按江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》執行。產品執行標準:江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》DGJ32/J13-20__、GB/T25181-20__,《砌築砂漿》、《抹灰砂漿》、《地面砂漿》,雙方另有約定的按約定。本合同履行過程中如遇國家有關技術、規範、標準有變動的',按照新的標準執行。

六、雙方約定:

1、乙方的貨物簽收人員爲現場保管員。

2、乙方保證甲方爲本合同所涉及工程項目預拌砂漿的供貨方,出現第二方供相同品種貨物,甲方有權利停止供貨並要求乙方從甲方停供之日起15日內付清已經結算的全部款項。

3、乙方收到甲方散裝罐基礎圖後,選擇安全位置按圖紙要求七天內完成基座,保證貨物到達散裝罐現場必經道路的暢通;散裝罐進場後離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗,遇到人爲損壞乙方應按照雙方交接驗收計價清單承擔經濟損失。

4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量爲準。

5、在使用甲方所供的貨物過程中如發現質量問題,乙方應在收到貨物三日內通知甲方,且不再動用該批有質量異議的貨物,由甲方負責處理或調換。對有質量爭議貨物雙方聯合取樣由主張方委託雙方認可的第三方質檢部門檢測確認。連續出現質量問題乙方有權終止合同,選擇第二供應商,賣方提供產品試塊,如檢測後未達標,由此造成的一切損失均由賣方承擔。

6、甲方供應散裝砂漿應及時向乙方提供散裝罐放置基礎圖紙並適時免費提供散裝罐,正常使用中料罐發生故障,甲方接到通知白天三小時內派員搶修,逾期甲方承擔乙方相應經濟損失。

七、違約責任:

1、甲方違約責任:

(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標準(經有關質檢部門檢驗認定),甲方應無條件退貨並承擔乙方由此產生的損失,因乙方摻入其他材料引起產品質量下降由乙方負責。

(2)出現甲方供貨不及時拖延乙方工期,停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天,乙方有權停止付款並單方面終止合同,並向乙方賠償相應的經濟損失。

2、乙方責任:

(1)乙方在使用甲方所供的產品過程中應嚴格根據相關施工規範且不摻入其他材料;如因此影響工程質量甲方不承擔任何責任;需要供貨必須提前一天知會甲方,否則甲方不承擔拖延工期損失。

(2)乙方不能按本合同按時足額給付甲方貨款,甲方可停止供貨並單方面終止合同,乙方向甲方結清餘款。

八、爭議解決方式:本合同若產生糾紛,雙方協商解決,若協商不成,雙方均有權向原告所在人民法院訴訟解決。

九、本合同一式份,甲方執份,乙方執份。由法定代表人或其他委託代理人簽字蓋章生效。

甲方乙方

單位地址:單位地址:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

電話:電話:

傳真:傳真:”

貨物買賣合同 篇12

買方:(下稱甲方)

地址:

郵編:____________傳真:

電話:____________電子郵箱:

賣方:(下稱乙方)

地址:

郵編:____________傳真:

電話:____________電子郵箱:

甲乙雙方經充分協商,本着自願及平等互利的原則,訂立本合同。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱:

2、品種:

3、規格:(應註明產品的牌號或商標)。

4、質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式,附件略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體爲:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:________

2、計量單位和方法:__________

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______

2、交貨地點:_______

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、保險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________

第五條驗收:

1、驗收時間:_______

2、驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________;

3、預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥爲保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視爲貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定:_____________、

第九條乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答覆的,視爲同意乙方發貨。

8、其它:_______________

第十條不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1、__________________;

2、__________________;

3、__________________。

第十三條其它事項:

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括合同履行後可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。

4、合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本合同正本一式___份,雙方各執___份;合同副本一式__份,分送______等單位。

甲方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

乙方:

受權代表:(簽字)

本合同於____年____月____日訂立於(地點)

貨物買賣合同 篇13

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

上訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由:

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,衆所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作爲辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款爲解除合同的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認爲,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作爲定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認爲,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那麼,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,爲何不是調解結案而是直接判決呢?對此,上訴人認爲,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認爲,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。爲此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物買賣合同 篇14

買方:(下稱甲方)

地址:

郵編:

傳真:

電話:

電子郵箱:

賣方:(下稱乙方)

地址:

郵編:

傳真:

電話:

電子郵箱:

甲乙雙方經充分協商,本着自願及平等互利的原則,訂立本合同。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱:___________________________

2、品種:___________________________

3、規格:___________________________(應註明產品的牌號或_____)。

4、質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作爲合同的附件(應註明樣本封存及保管方式,附件略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體爲:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:________

2、計量單位和方法:__________

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______

2、交貨地點:_______

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、_____:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投_____種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________

第五條驗收:

1、驗收時間:_______

2、驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________;

3、預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥爲保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視爲貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代爲保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定:_____________、

第九條乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答覆的,視爲同意乙方發貨。

8、其它:_______________

第十條不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易_____委員會深圳分會,按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1、__________________;

2、__________________;

3、__________________。

第十三條其它事項:

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視爲違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括合同履行後可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。

4、合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本合同正本一式___份,雙方各執___份;合同副本一式__份,分送______等單位。

(以下無正文)

甲方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

乙方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

本合同於____年____月____日訂立於(地點)

貨物買賣合同 篇15

買方(甲方): _________ _________ _________  賣方(乙方):_________ _________ _________  簽約地點:_________ _________ _________  簽約日期:________年____月____日  買方:(甲方)_________ _________ _________  合同編號:_________ _________ _________  賣方:________年____月____日(乙方)  簽約地點:_________ _________ _________  甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規之規定,本着平等、自願、互利的原則,就 (項目編號: )項目貨物供應及相關服務的要求,經雙方協議一致,簽訂本合同。  

一、貨物明細及附件:  

1.1貨物報價一覽表: 貨物名稱 型號定做產品描述 數量 單位 單價 金額  定製傢俱  

1.2貨物描述及附件說明:  甲方購買乙方提供的傢俱及相關服務,本合同中傢俱的類型、規格、顏色、材質、數量等有關描述詳見合同附件: 報價明細表。  

二、標的:  合同總額(人民幣): 元,大寫 ;  

三、付款條件:  

3.1合同定金款:合同總額的 30 %即(人民幣): 元 (大寫: )於 支付;  

3.2 合同餘款:合同總額的70 %即(人民幣): (大寫: )於 甲方 支付;  

3.3以上款項均以 方式(轉賬支票、現金、電匯)支付,所有款項均按乙方規範名稱支付。電匯和支票應填寫乙方單位名和開票日期,所有款項均由乙方書面指定的財務人員(非業務經辦人)收取,未經書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責任由乙方承擔。  

3.4 報價含安裝費(甲方只提供差旅費),含40元米布藝款。  

3.5附則: 傢俱的包裝爲乙方正常外省包裝,如需特殊包裝、木架等,乙方不得另收取費用)。  

四、交貨及驗收:  

4.1交貨地點: 甲方負責 ;  

4.2交貨方式:甲方負責 ;

4.3交收貨期: 交貨。  

4.4甲方應在乙方到貨後 天內在貨物驗收單上簽字確認(若分批送貨,則分批簽收),逾期 天以上未予簽收,視爲乙方已按全數交貨;  

4.5交貨安裝場地:爲保證安裝質量和工期等,由乙方負責代辦物流運輸,運費由甲方支付。  

4.6驗收按第五條有關規定質量標準進行驗收;  

4.7驗收發現不合格的貨物,甲方應提出書面異議,列明不合格的項目、數量及處理建議,對於驗收後經雙方確認爲不合格的,乙方應視具體情況及時予以修理或更換。  

五、產品質量標準及質量保證:  

5.1乙方保證產品質量必需符合國家、行業標準和需方要求;  

5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產品款式(包括材質、造型、色號、面料)、規格、數量、質量進行生產,生產物料不含人體有害物質並符合國家相關環保標準,否則乙方承擔第三方給予甲方的違約責任;  

5.3甲方對傢俱功能設計有特殊要求的,乙方應按雙方設計人員技術交底的要求製造,使傢俱滿足技術交底的要求;  

5.4由乙方提供設計的定做產品或異形產品,應符合雙方確認的設計圖紙及相關的描述。甲方未予圖紙等技術性確認的,按乙方設計標準生產。  

5.5傢俱的質量保證期爲________年,質量保證期從傢俱驗收合格之日算起,在責任期內,對於因產品本身質量問題造成的損壞,乙方負責維修(甲方只提供差旅費),經三次以上不能修復或雙方確認無法修復時,乙方予以更換。對於甲方使用不當或自行拆遷、搬移而造成的產品損壞,乙方負責維修或更換,只收取材料費。乙方應作好安全管理工作,在本合同執行期間,乙方工作人員發生的一切安全事故和意外由乙方承擔責任。  

六、雙方責任:  

6.1乙方所交付產品、型號、規格、質量不符合合同規定的,乙方應視傢俱具體情況予以修理或更換,並自行承擔因修理、更換而造成的損失和費用;  

6.2合同簽訂後,若乙方因自身原因未能如期交付貨物,乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數相乘得之款項目賠償需方,關承擔連帶損失。如大量產品質量均達不到供貨標準,甲方有權單方解除合同,且乙方應雙倍返回甲方已付的貨款。如出現退貨情況,全部責任由乙方承擔;  

6.3甲方未按規定的金額和時間向乙方支付貨款,每逾期支付一天,應承擔應付未付金額千分之三的逾期違約金。  

6.4乙方在傢俱安裝過程中,如傢俱在運輸途中出現損壞、遺失,由乙方負責維修或按本合同要求重新制作。  

七、免責條款:  若甲、乙雙方的任何一方由於不可抗力(包括天災、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能及時履行的理由,在取得有關證明後,允許延期履行、部分履行或不履行合同,並根據情況,免除相應責任。  

八、因執行合同發生爭議,由當事人雙方友好協商,協商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構仲裁。  

九、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起即生效,保修期滿結清款項後失效。合同執行期內,合同如有未盡事宜,須由雙方協商,簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件爲合同不可分割部分,經雙方單位蓋章或雙方代表簽字後與合同一併生效。自合同簽訂後,爲方便高效工作,凡是關於產品設計、顏色、規格、款式以及  關於送貨安裝及付款通知等有關需甲方書面確認的事項,經傳真確認後均爲有效附件。  

十、本合同共 份,甲方執 份,乙方執 份,均具同等法律效力。  十

一、附則:  甲方(蓋章): _________ _________ _________ 乙方(蓋章):_________ _________ _________  辦公地址: _________ _________ _________ 辦公地址:_________ _________ _________  辦公電話: _________ _________ _________ 辦公電話:_________ _________ _________  傳 真: _________ _________ _________ 傳 真:_________ _________ _________  法人代表(簽字): _________ _________ ______ 法人代表(簽字):_________ _________ _________  手 機:_________ _________ _________ 手 機: _________ _________ _________  受委託代表(簽字):_________ _________ _________  受委託代表(簽字):_________ _________ _________  電 話:_________ _________ _________ 開戶銀行:_________ _________ _________  手 機:_________ _________ _________  開戶賬號: _________ _________ _________ 簽約_________ _________ ____日期:________年____月____日  簽約日期: ________年____月____日

貨物買賣合同 篇16

甲方將下列貨物賣與乙方:

名 稱:__________________

規格或型號:____________

品 牌:__________________

生產商:_________________

數 量:__________________

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:__________________。

本合同總價款爲人民幣______萬元

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間爲____年__月__日;

每批次交貨數量的限制是:__________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點爲__________________;

運輸方式爲:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本合同的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:__________________

封樣的方式和保存:__________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是:__________________

貨物標籤商定爲:__________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付

結算和支付期限爲:____年__月__日

支付方式爲:__________________

十、知識產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容,以及爲履行本合同而知悉的對方的商業祕密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、合同的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本合同;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本合同;

在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,本合同得以終止

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任:_________________________

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任:____________________

交貨不合格時的違約責任:____________________

違反保密條款的違約責任:支付違約金_____萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於_____萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方。

十四、合同的生效

本合同經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決

因履行本合同發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、合同文本

本合同一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址

雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本合同的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_____________

法定代表人: ________________ 法定代表人: ______________

代理人:(簽字)_____________代理人:(簽字)__________

_______年____月____日 _______年____月____日

貨物買賣合同 篇17

甲方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

乙方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方:名稱規格或型號品牌生產商數量          

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:____________________________

本合同總價款爲人民幣______________________萬元。

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間爲:

每批次交貨數量的限制是:__________________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點爲________市________路________號;

運輸方式爲:______________________________________

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本合同的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:_______

貨物買賣合同 篇18

出賣人:_________________(以下簡稱甲方),買受人:______________(以下簡稱乙方),茲爲_______貨物欠款買賣,經雙方締結合同如下:

第一條  甲方願將_______貨_______件賣與乙方,約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條  貨價議定每件人民幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價爲標準)。

第三條  乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。

第四條  甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,於_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內答覆逾期即視爲承認延期。

第五條  甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。

第六條  如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除後___日內交付。

第七條  乙方交款之期以甲方交貨之期爲標準。

第八條  乙方逾交款日期不爲交款的,甲方可以定相當期限催告交款,並請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百元日折計算遲延利息。

第九條  甲方所交付的貨品,如有不合規格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條  乙方發現貨晶有瑕疵時,應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除合同外並可請求損害賠償,甲方無異議。

第十一條  合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:

(一)提交______________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十二條  其他約定事項:____________________________

本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份爲憑。

出賣人(甲方):______________

買受人(乙方):______________

__________年_______月_______日

貨物買賣合同 篇19

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、?買賣標的:____________________。(樣式、規格另行列表)

二、?價金:__________組人民幣__________?元整,__________每組__________元整,合計__________?元整。

三、?送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、?送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、?清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、?甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。____________________如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、?本契約一式二份,甲乙雙方各執一份爲憑。

買方(甲方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

賣方(乙方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

__________年_______月_______日

貨物買賣合同 篇20

供應商:____________________________________

零售商:____________________________________

使用說明

一、適用範圍

本合同適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的合同關係。

二、詞語定義

除雙方另有約定外,本合同中下列詞語應當具有本條所賦予的含義:

1、商品購銷:是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係,零售商向供應商採購商品並自行組織銷售,按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。

2、零售商:是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

3、供應商:是指與零售商建立商品買賣關係,直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。

4、代理人:是指在本合同履行過程中,有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。

5、訂貨:是指本合同有效期內,零售商按照本合同約定的原則、流程和方式,向供應商訂購約定商品的活動。

6、促銷服務費用:是指本合同有效期內,供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用,包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。

7、對帳:是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行覈對的行爲。

8、對帳週期:是指供應商按照本合同及訂單約定向零售商提供商品後,雙方以固定的期間或時間爲標準而確定的有規律的核對帳目的週期。

9、對帳日:是指零售商爲了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。

10、結算:是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額,向供應商支付貨款的行爲。

11、鋪貨期:是指供應商首次訂單商品交付之日起,至首次結算週期起算前零售商佔用商品的期間。

12、結算週期:是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間,此後零售商均應當以此期間爲標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推,同供應商辦理結算的固定週期。

三、合同文件及組成

1、合同文件應當能夠相互解釋,互爲說明,組成本合同的文件如下:

(1)本合同

(2)訂購商品清單

(3)雙方代理人授權委託書

(4)促銷服務協議

(5)訂單及訂單確認

(6)商品價格變動文件

(7)商品交付或驗收、入庫文件

(8)商品退換貨文件

(9)商品對帳文件

(10)商品樣品及各種附隨文件

2、合同履行過程中,供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行爲確認的書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

3、上述文件形式不限於雙方文協議、通知、信函、傳真等,包括零售商通過銷售庫存微機網絡管理系統打印的各種交易、對帳記錄。

熱門標籤