加工合同（精選13篇）

加工合同 篇1

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單爲憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條 乙方所交的加工品應保證爲合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認爲合格。

第四條 材料由_________方負責。

第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率爲_________。

第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq爲_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq爲_________。

第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認爲屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯爲甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率爲100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率爲95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 試用廠商的試用期間爲三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考覈評分到達_________分以上者，才能正式成爲甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考覈質量，交貨期，價格這三項，每年總考覈一次，劃分等級。

第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。

第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工合同 篇2

定做方：(簡稱甲方)

承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱爲_____________________。

2、製作內容：_______________________________________________________。

1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

3)其他：以上單價主構件進行拋丸除鏽，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

二、合同價款及結算方式：

1、合同總價暫定爲___________，(大寫)______________________(以實際決算爲準)。

2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質量要求：

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位爲：

1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□

2)其他檢測項目：

3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間：

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

五、包裝及運輸：

1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期爲_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

甲方(蓋章)：

委託代理人：

聯繫方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

委託代理人：

聯繫方式：

開戶行：

賬號：

加工合同 篇3

承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：_____________傢俱有限公司

法定代理人：

電話：

_____________傢俱有限公司(定作方)委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點爲定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視爲承攬方單方違約，爲此，承攬方並兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方(代表人)：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

加工合同 篇4

供方（全稱）：___________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

需方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：________

____年____月____日

加工合同 篇5

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註

粘結劑20公斤/袋

填縫劑

合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。

六、結算方式及期限：現款現貨。

七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。

單位名稱（章）：單位名稱（章）：

委託代理人：委託代理人：

加工合同 篇6

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

『該文章由法律快車合同範本頻道(第一§範┆文網)整理。』

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作爲本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同 篇7

委託方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年月日

加工合同 篇8

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方委託乙方加工產品，爲維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方委託乙方爲其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條甲方責任

1、按計劃分批次委託乙方爲其加工甲方產品。

2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求並標示清晰。

3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議。

4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

第三條乙方責任

1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。

4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。

第四條付款方式及交提貨地點

每月八號爲對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤後，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點爲甲方庫房。

第五條驗收標準

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

第六條違約責任

1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作爲一方的違約金沒收。

第七條合同有效期限

本委託加工合同期限爲，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定爲準。

第八條不可抗力

在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

第九條爭議解決辦法

甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

第十條其他

1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

負責人簽字：

負責人簽字：

日期：日期：

加工合同 篇9

加承合字第號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行爲按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作爲附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

加工合同 篇10

甲方：

乙方：

甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視爲模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額爲_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視爲乙方供應之產品爲合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視爲接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權爲甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料爲本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委託代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日

加工合同 篇11

承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

甲乙雙方爲了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工合同 篇12

甲方：

乙方：

甲方委託乙方加工 冷凍飲品 產品，爲維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條 代加工內容

甲方委託乙方爲其加工系列產品，加工數量、款式、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條 甲方責任

1、按計劃分季度委託乙方爲其加工甲方指定的產品。

2、向乙方提供加工品品種、數量、質量要求、交貨時間等。

3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

4、甲方按照國家標準要求及甲乙雙方確定的樣板和標準進行貨品驗收，如經驗收貨品質量不合格，甲方有權拒收。

第三條 乙方責任

1、嚴格按照甲方的委託內容及要求進行產品的組織加工。

2、按甲方確定的品種、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由改動或降低該標準。

3、保證產品質量符合所執行國家標準的要求，保證合法使用食品添加劑。

4、保證提供的產品配方和工藝要求，符合《中華人民共和國食品法》、《中華人民共和國產品質量法》等國家相關法律法規的規定，並對其產品質量和安全性負責。

5、嚴守甲方的商業祕密，不得向任何第三方泄露。

6、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字、款識爲甲方所有，乙方不得擅自爲他人生產或提供。按本合同要求生產的產品由甲方負責銷售，乙方不得擅自銷售。

第四條 委託方式、交貨地點、付款方式

甲方確定委託加工款式、數量、技術標準後，向乙方發出委託加工通知單，乙方接到通知單後即按該單的要求進行生產，乙方提供的貨品經甲方驗收合格後入庫冷藏，交貨地點爲甲方庫房。結算、付款方式由雙方協商確定。

第五條 驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產品種樣品及質量指標，甲、乙雙方以此作爲驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異(未及時冷藏除外)，甲方應在收到貨物之日起5 日內書面通知乙方處理，乙方在接到甲方書面異議後，應在 3 天內負責處理，否則，即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。

第六條 違約責任

1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數量、質量與合同約定不符，甲方有權拒收貨品。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方承擔。

2、如乙方擅自生產或銷售帶有甲方商標款識的產品及包裝、印刷品等，一經查證，乙方應立即停止，並賠償因此給甲方造成的後果和損失。

3、如甲方未及時向乙方發出通知單，或未及時提供包裝物料，造成交貨延遲，其損失由甲方承擔。

4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

第七條 合同有效期限

本委託加工合同期限爲 壹年 ，自 年 月 日至 年 月 日止，生產期限以甲方通知單確定爲準。

第八條 不可抗力

在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

第九條 爭議解決辦法

甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決;協商不成，依法交由濟南市仲裁委員會裁決處理。

第十條 其他

1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協議)，附件(或補充協議)與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同 篇13

委託方(以下稱“甲方”)： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 法定代表人：

營業執照註冊號：

受委託(以下稱“乙方”)： 有限公司 地址： 郵編： 電話： 傳真：

法定代表人：

營業執照註冊號：

爲確保甲乙雙方權利和義務，保障本合同能夠順利進行，本着平等互利的原則，根據中華人民共和國《合同法》和《食品安全法》，結合甲乙雙方實際情況，經甲乙雙方友好協商，特簽訂本協議。

本協議生效後，協議內容即取代雙方以前所有協商過程中達成的書面或者口頭的合同、協議和承諾。 一、委託加工內容及說明

1.甲方授權乙方根據甲方指令的數量、質量、時間，生產、包裝俏嘴巴品牌的“ ”系列產品。甲方委託乙方加工的產品由甲方全權負責銷售，乙方對所生產的合同約定的產品，不具任何處分權，乙方不得將“產品”銷售、贈與或抵押給任何第三人。

2.產品配料表及配料比例

說明：除食品添加劑無須標註配料比例外，不屬於乙方保密成分的所有主料均需標註配料比例。

3.產品相關信息

說明：產品單價爲不含稅到岸價 二、訂單及交貨期

1.甲方將持續向乙方提供以箱爲單位的月滾動需求計劃。將要生產的產品及其包裝、數量、交貨時間等事項，甲方以代加工訂單的形式提前1天通知乙方，乙方在收到訂單後的1個工作日內對訂單進行確認並回傳。

2.乙方須確保按生效的訂單之約定，在收到訂單後的3個工作日以內完成產品生產、發貨。 三、倉儲、物流及運輸

1.乙方必須按照訂單足額發貨。乙方負責將檢驗合格的代工產品運輸至甲方指定交貨地點交貨，運費乙方承擔。交貨地點爲： 。

2.乙方負責聯繫物流並把貨物運送到甲方指定倉庫，卸車由甲方承擔。

3.乙方同意無償爲甲方提供適合“該產品”的原輔材料及成品存放的週轉倉庫。並無償提供裝運場地，且協助甲方在雙方協定時間內用叉車裝運“產品”。倉儲過程中原料、成品的損毀滅失風險由乙方承擔。

4.乙方提供的倉庫應符合食品儲存的相關要求。 四、付款方式及價格調整

1.合同簽訂後，甲方給付乙方 元的包材(含內膜及外箱)預付款，包材預付款待乙方發貨後由甲方在貨款中扣除。乙方接到訂單後安排生產，甲方接到貨物當日驗收合格後15天付清貨款或出貨金額達到15萬元時結算貨款，滿足其一乙方均可與甲方進行結算。(雙方週一對賬，乙方週二付款，逢國家法定節假日順延)。

2.如因客觀原因造成乙方生產成本上漲或下降的，乙方應提前一個月書面通知甲方。

3.因食品行業的特殊性，爲了確保本協議能有效履行及最大限度的維護食品安全及保護消費者利益，甲方將從乙方加工款項中截留 萬元或其他約定 作爲質量保證金。

4.雙方合同終止時，最後一批次質量保證金，在甲乙雙方無質量爭議並處理完所有客訴的情況下，由乙方向甲方品管部門提出相關申請，甲方經品管部門覈實無誤並履行相關流程和手續後，一次性支付給乙方。

五、驗收標準及方法

1.按照甲方品控部提供的質量標準進行驗收，請詳見本協議附件品質保證及食品安全協議。 2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責處理。

3.乙方產品本身質量問題及影響到食品安全的問題，甲方均不接受產品特採。乙方產品因某些問題在符合乙方內部品質要求的前提下需要特採的，乙方應提前書面知會甲方。

4.乙方固定克重產品實際淨克重低於標識克重時，甲方有權將次批次產品認定不合格，或直接拒收此批次產品，或按照甲方抽檢之最小克重按差值所佔標識克重比例計算加工費用。

5. 乙方修改和產品相關的包括但不限於內外包裝、配料表或配料比例、營養成分表、保質期、生產日期等信息沒有徵得甲方同意並簽字確認的，甲方有權將產品批退或認定爲不合格。

6.甲乙對產品質量或檢測結果發生爭議時，可申請第三方檢測機構進行檢驗。 六、甲方權利及義務

1.甲方提供品牌爲“俏嘴巴”的包裝圖案設計資料、品牌使用授權書及委託乙方印製代加工產品的包裝材料授權書，由乙方自行組織原材料、包裝物進行加工生產。

2.向乙方提供加工品種、款式、數量、質量要求、計劃通知單、訂貨確認單等。

3.甲方定期或不定期對乙方的生產標準、產品質量控制體系、生產現場管控、生產用原輔材料、資質文件體系等進行檢查監督，並提出意見和建議。

4.產品的技術標準(包括質量要求)：符合甲方品控部關於該產品的驗收標準。甲方按照甲乙雙方確定的樣板和質量標準進行驗收貨品。

5.甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息，僅限於在乙方進行產品加工時使用，如作他用，甲方應承擔法律責任。

6.甲方該產品廣告宣傳，應符合國家有關規定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳，否則若由此引發的任何不良後果，及由此造成的乙方經濟損失，由甲方承擔。

7.產品發生質量事故時，甲方需及時通知乙方，並拿出相關處理意見告知乙方。 8.甲方應當按照本協議的規定支付乙方加工費。 七、乙方權利及義務

1.乙方須提供營業執照、生產許可證、稅務登記證、組織機構代碼證等證照正本、副本及法人身份證等資料。

2.乙方負責提供所需的生產所用材料。

3.在初次生產產品前，乙方應將樣品相關指標(包括但不限於內外包裝樣式、感官指標、口味等)交由甲方確認無誤後方可安排生產。

4.本協議約定由乙方生產和包裝的“產品”，分別使用了甲方的商標和甲方的企業名稱。任何條件下，乙方不得侵犯也不得協助任何第三方侵犯上述權利人的相關知識產權和商號。

5. 當乙方應法律法規要求或內部管理需要修改包括但不限於產品內外包裝、配料表或配料比例、營養成分表、保質期、生產日期等信息時，乙方應在修改後徵得甲方簽字確認。

6.乙方必須妥善保管含甲方商標和標識的“產品”, 材料及次品(包括成品及相關的各種材料)，對殘次品必須按甲方要求銷燬以防流入市場。對上述“產品”、材料及次品處理不當致使外流的，將被看作侵犯知識產權，乙方將承擔賠償及侵權等法律責任，同時甲方有權立即終止協議。如果由於次品外流對第三方產生侵權責任或者給甲方的商譽造成損害的，由乙方承擔全部責任。

7.乙方無權在對外的宣傳中使用甲方的企業名稱和甲方的相關名稱、商標，也不得宣稱正在爲甲方提供產品。

8.除非得到甲方的同意，乙方的企業名稱中不得包含甲方企業名稱，或者使用與甲方企業名稱、公司商標、名稱相近似的商標、名稱。

9.乙方在任何時候都不得製造、瓶裝、灌裝、出售、經營任何帶有模仿或者侵害甲方企業名稱、商標的產品或與之發生任何牽連，若甲方無辜不接受有效訂單內的成品，乙方有權處理銷售。

10.乙方負責提供生產甲方產品所需的生產廠房(包括倉庫)、設備、勞動力、運輸工具、檢測儀器等必要的加工條件。

11.乙方負責按甲、乙雙方確認的生產計劃積極組織、協調、安排生產，並組織廠內人員積極配合甲方開展各項工作，並對期間出現的質量、安全事故負責。

12.乙方需在雙方約定的交期內交貨。 13.乙方有權按照協議約定收取代工費。 八、保密條款

1.甲乙雙方應保守此次合作的商業機密，如合作方式、配方、工藝流程、價格等不得向第三方透露。 2.協議約定的“產品”執行標準、配方將被看作甲方的機密。該“標準”包括但不限於本協議列出的產品資料、訂單、甲方提供的包含“產品”相關信息的其他照片、文字、傳真。

3.本協議內容本身構成“機密”，雙方均不得在沒有對方書面同意的前提下透露任何與本協議相關的信息。

4.雙方均可以向各自的控股公司透露本協議的內容。除此之外，雙方根據本協議進行的訴訟，以及因爲政府部門檢查而進行的披露也視爲合理，不必承擔違約責任。 九、協議期限

本協議有效期自 至 ，於雙方簽字蓋章之日起生效。 十、違約責任

1.甲方超過30天未付清款項的，乙方有權單方解除合同。並且甲方還應當賠償由此給乙方所造成的一切損失。

2.乙方未按甲方要求的時間交貨(經甲方確認)，乙方應每天承擔此批貨款的2%違約金(不可抗拒力因素除外，需經雙方協商確定)。甲方需按照雙方約定的期限付款，甲方未按時付款的須承擔2%的違約金，乙方有權推遲發貨或不發貨。

3.乙方所交產品品種、型號、規格、配料、質量等不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責換貨或退貨，並承擔退換或退貨而支付的費用;如需甲方安排返工處理，乙方需承擔因此產生的一切費用。乙方不能處理或者不能調換的，按不能交貨處理。

4.因產品質量或食品安全問題導致的違約或賠償按本協議附件品質保證及食品安全協議執行。 5.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

十一、協議終止及解除

1.雙方或任何一方因爲洪水、火災、地震、戰爭或其它在簽訂協議時無法預見的、無法避免、無法克服的事故而導致的不能履行或延遲履行協議義務時，雙方互不追究對方責任。但是違約方應當儘快書面通知對方。

2.如果乙方持續一個月以上無法生產“產品”或生產的“產品”數量不能達到甲方生效訂單的80% ，甲方有權單方面解除本協議，若因此給甲方造成可期待利益損失的，乙方應全額予以賠償。

3.如果甲方在協議期內需解除合同，必須乙方包材用完後才能終止合同，否則需承擔相關責任。 4.協議解除或提前終止後，甲乙雙方應按以下條款處理該產品、原料及包裝材料：所有帶有甲方商標的原輔材料均由甲乙雙方點數後退回給甲方。任何未經甲方同意乙方代購併帶有甲方商標的原輔材料，乙方負責按甲方要求處理，所有費用由乙方承擔。

5.如果有第三方有可能獲得乙方的生產、經營管理控制權導致本合同履行不能的，乙方應於30天內以書面形式通知甲方，甲方允許乙方在此情況下單方面解除本協議。如乙方沒有提前30天內以書面形式通知甲方，若因此給甲方造成的損失，乙方應全額予以賠償。 十二、其他約定事項

1.甲乙雙方另行簽訂的包括但不限於品質保證及食品安全協議、質量承諾書等文件爲本協議的附件，附件與本協議具有同等法律效力。

2.本協議未規定的未盡事宜，甲乙雙方可以進行協商並簽訂補充協議。補充協議與本協議有相同的法律效力。

3.本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

4.任何關於本協議的爭議首先由雙方友好協商解決，協商不成的應向甲方所在地仲裁機構申請仲裁，任何一方不同意仲裁結果的，可向甲方所在地司法機構上訴。

十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方法人代表或公司代表簽字、蓋章後生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：