建築施工工程承攬合同書(精選3篇)
建築施工工程承攬合同書 篇1
合同編號:__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項目:____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的,應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點:__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。
第十二條 結算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
(二)________________________________________________
第十五條 定作人違約責任:_________________________________________
承攬人違約責任:___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式:
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項:_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________(簽章)
營業執照號碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:________________(簽章)
營業執照號碼:__________________
法定代表人:____________(簽章)
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________
建築施工工程承攬合同書 篇2
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建築施工工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:自建房底層隔層
2、工程地點:高村
3、工程承包方式:包工包料(鋼筋、混凝土材料甲方自理)
4、工程概況:建築面積______平方米。
二、工程內容
模板工程、植筋、鋼筋工程、混凝土澆搗工程、現場清理工作
三、工程造價
工程造價按照樓板實際澆搗面積乘以_______元每平方進行最終結算
工程造價爲:¥元。(以甲方認定的單價爲準)
四、工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、質量要求
按國家建設部行業標準GB50300-20__《建築工程施工質量驗收統一標準》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到優良。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人爲超負荷造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期爲五十年,終身維修。
六、付款方式
1、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的%
2、乙方剩餘工程款作爲質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地。
2、乙方:務必做好整個工程的協調和管理工作,確保工程質量達到優良,施工過程中如遇到問題要及時向甲方反映;對甲方提出的工程質量問題,積極進行整改。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、本協議是在雙方互利互惠的原則基礎上籤訂的,單方面不能終止合同,如不執行本協議規定的條款行爲,均視爲違約。違約方將向守約方賠會違約金(壹萬元),並承擔由此造成的一切經濟損失。
2、本工程有植筋項目,在植筋過程中,要注意避開框架柱原來的主筋,如野蠻施工打斷框架柱主筋,由乙方單方面負責加固柱子,並賠償甲方相應的經濟損失。
3、植筋作爲本工程關鍵的項目,要按照國家規範,確保樑主筋植入深度,保證工程質量。
4、乙方有權和有義務對甲方提供的主材進行檢查,如無異議,那甲方提供的主材質量是合格的。
5、如乙方不按甲方要求施工,甲方有權扣除部分工程款。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,並具有同等法律效力。
甲方:乙方:
電話:電話:
建築施工工程承攬合同書 篇3
甲方:________________
乙方:________________
經甲、乙雙方共同協商,甲方將新秒鎮_____________等私人聯建房的所有建築施工工程承包給乙方,具體協議內容如下:
一、承包工程概況
工程名稱:________________________________
地 點: ________________________________
建築承包規模__________,結構爲______________磚體七層,建築高度爲____________m(具體內容以施工設計圖爲準)。
二、工程承包內容和範圍
主體工程:建築內外牆、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外牆搓沙(不含貼磚)。
機械安裝、水電安裝。
乙方承擔全部建築所需的一切用具、機具、板材、跳材、甲方負責水、電通,用量費用。
三、承包單價
1、按建築規劃面積計算,每平方米______元,另______元安全勞保費在內。
2、點工按_________元/天計算。
四、質量要求
乙方必須按照甲方的施工要求,不得浪費材料。如有質量不符合造成的經濟損失由乙方自行負責,甲方在乙方的承包施工款中扣除,在施工中必須按照國家建築規範進行施工。
五、安全責任
1、乙方在施工中必須注意安全,做好安全防範、措施,嚴格按照安全操作要求施工,不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故,經濟損失在_____元以內,由乙方負責,超出保險公司賠付後剩餘金額由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%。
2、在施工中必須保持施工場地清潔,建築物堆放成型,做到安全文明施工,對工人必須經常進行安全質量教育,組織工人定期開安全質量會,並作好記錄交工地負責人和甲方備案。
3、乙方必須服從甲方合理安排。
六、工期和付款辦法
1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元),開工後不得無故停工,保證工地上技術工和小工要有_____人以上。如有雨天就幹雨天的活,總之必須保證安全和質量的原則上提前完工,提前完工獎給乙方_____元整,延誤工期五天扣除_____元整,依次計算。連續停工_____天以上,乙方的租金由甲方承擔。
2、開工時間於_____年___月___日,完工時間____年___月___日。工程完工後,經檢查驗收合格後一次性付清人工費,並留貳千元保證金。如在一年內不出質量問題,甲方全部退還給乙方。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字後產生法律效力。以上協商甲、乙雙方共同遵守,雙方均不得違約,本合同工程完工結算後自然失效。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
_________年____月____日________年____月____日