含違約責任採購合同(通用3篇)
含違約責任採購合同 篇1
甲方(採購單位):__________ ,電話:__________
乙方(供貨單位):__________ ,電話:__________
甲乙雙方根據_____年 _____月_____ 日_____政府採購中心第號採購項目招標結果及相關招投標文件,經協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守:
第一條 甲方採購的物品內容和成交價格:_____(金額單位:_____人民幣元)
物品名稱:_____規格型號:_____質量標準:_____數量:_____成交價格:_____(元)
合計(大寫)¥:_____
免費配送物品:_____
甲方不再另付任何費用。
第二條 物品的質量技術標準、乙方售後服務及損害賠償
1、物品的質量技術標準按國家法律法規規定的標準、招標文件和乙方投標文件所要求的技術標準執行。
2、乙方應按生產廠家的保修規定和投標文件說明的服務承諾做好保修等免費服務。但屬於正常合理的損耗應由甲方承擔。
3、乙方售後服務響應時間:__________。否則,甲方可自行組織維修,費用由乙方承擔,甲方可在貨款和其他應付乙方的款項中扣除。
4、如因乙方物品質量原因,導致甲方損失,乙方應予以賠償。
第三條 交付和驗收
1、交付時間:_____ ;交付地點:_____。
2、乙方負責物品的運送、安裝、調試,負責基本操作培訓等工作,直至該物品可以正常使用爲止;負責提供物品的使用說明等相關資料;並承擔由此產生的全部費用。
3、驗收時間:甲方必須於乙方提出驗收申請後_____個工作日內組織驗收。甲方驗收合格後應當出具驗收報告。
4、驗收標準:__________
1)單證齊全:應有產品合格證(或質量證明)、使用說明、保修證明、發票和其它應具有的單證;
2)質量符合國家法律法規規定的標準、招標文件和投標文件的要求。
第四條 貨款的結算
1、結算依據:採購合同、乙方銷售發票、甲方出具的驗收報告
2、結算方式:_____
第五條乙方的違約責任:
1、乙方不能交貨的,甲方不向乙方付款。乙方應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的_____%的違約金;
2、乙方所交物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和合同規定的,由乙方負責包修、包換或退貨,並承擔由此而支付的實際費用;
3、乙方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付每日千分之五的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。
第六條甲方的違約責任:
1、甲方逾期付款的,應按照每日千分之五的比例向乙方償付逾期付款的違約金;
2、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此對乙方造成的損失。
第七條不可抗力
甲乙雙方任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明後,允許延期履行、部分履行或不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第八條爭議的解決
1、因貨物的質量問題發生爭議,由法律及有關規章規定的技術單位進行質量鑑定,雙方無條件服從該鑑定的結論;
2、執行本合同發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第九條監督和管理
1、合同訂立後,雙方經協商一致需變更合同實質性條款或訂立補充合同的,應先徵得政府採購監督管理部門同意,並送其備案。
2、甲乙雙方均應自覺配合有關監督管理部門對合同履行情況的監督檢查,如實反映情況,提供有關資料;否則,將對有關單位、當事人按照有關規定予以處罰。
第十條無效合同
甲乙雙方如因違反政府採購法及相關法律法規的規定,被宣告合同無效的,一切責任概由過錯方自行承擔。
第十一條附則
1、_____招標文件、中標通知、乙方投標文件及澄清說明文件都是本合同的組成部分,甲、乙雙方必須全面遵守,如有違反,應承擔違約責任。
2、本合同一式三份,甲方、乙方、_____政府採購中心各執一份。
3、本合同自簽訂之日起生效。
4、附件:
採購單位(甲方):______
法定代表人:__________
聯繫電話:____________
供貨單位(乙方):______
法定代表人:__________
聯繫電話:____________
簽約地址:____________
簽約時間:____________
含違約責任採購合同 篇2
合同違約責任範文
甲方(出賣人):______________物業發展有限公司
乙方(買受人):______________小區單元房業主
鑑於:
1、_______年_______月_______日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應於_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。
3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自XX年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_______年_______月_______日。
5、乙方已於_______年_______月_______日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣______________元,於_______年_______月_______日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現住_______,身份證號碼爲:________,聯繫電話:________。
乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現住________,身份證號碼爲:________,聯繫電話________。
_______年_______月_______日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒後,以致甲方左腿受傷一事(手術後經法醫鑑定爲輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現甲、乙雙方根據各自的過失程度,經充分協商,自願達成如下協議:
一、乙方一次性支付醫療費人民幣______________元(大寫:______________元整)給甲方。乙方根據甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。
二、甲方______________今後左腿出現任何問題均與乙方無關。
三、甲方______________今後不得再因此事追究乙方______________的任何責任。
四、本協議一式三份,由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章後之日起生效,各方都必須承擔協議中各自義務。
甲方:________乙方:________
監督單位:________
監督單位名稱________(蓋章)
________年________月________日立
含違約責任採購合同 篇3
原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。
法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。
被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區__________路_________號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於________年________月________日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款爲人民幣_________萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式爲:_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付_________萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付_________萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月後_________天內支付剩餘_________萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,爲維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________
________年________月________日