加工製作合同（精選28篇）
加工製作合同 篇1
加工製作合同
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
製作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整 金額（小寫）：￥
元
交貨日期：合同簽定起 日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝爲檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京範圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委託代理人：
委託代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工製作合同 篇2
甲方：
乙方：
雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：
一、乙方爲甲方無縫鋼管加工製作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管並送到乙方加工廠房，乙方加工完畢後成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料爲高壓硬泡聚氨酯，外保護層爲高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度爲50±5mm，外保護層厚度4±0.5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。
四、驗收標準：GB50404-20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、採暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。
價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，具體結算按實際發生量算。
六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限：
八、違約責任：
1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本合同經雙方蓋章後生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(章)： 乙方(章)：
代 理 人： 代 理 人：
聯繫電話： 聯繫電話：
開 戶 行： 開 戶 行：
賬 號： 賬 號：
年 月 日
加工製作合同 篇3
訂做方（甲方）：製作方（乙方）：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：品 名 規 格（長寬高） 單位 數 量 單 價（元） 金 額（元） 合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元 交貨日期： 合同簽定起____日內 其它說明：
二、質量要求、技術標準： 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
三、驗收標準、方法：按樣品工藝爲檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京範圍內）,
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京XX公司 賬戶：X09131 開戶行： 訂 做 方 制 作 方 單位名稱： 單位名稱：法人代表： 法人代表：委託代理人： 委託代理人： 電話： 電話：簽單日期：________年____月____日
返
加工製作合同 篇4
甲方：
乙方：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：
四、交貨時間、地點：
五、結算方式及期限：製作完成後，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格後，由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方製作的掛曆進行驗收，乙方所製作物品如經甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付製作款。乙方製作的物品經甲方驗收合格後，甲方有義務按合同約定向乙方支付製作費;
2、乙方按照合同約定的質量、數量將水晶獎盃和邀請函內頁製作完畢並交付甲方，經甲方驗收合格後，有權要求甲方按合同約定支付製作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛曆質量，驗收合格後按約定金額支付貨款。
七、本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。
甲方： 丙方： 委託代理人： 電話：
乙方： 委託代理人： 電話：
簽約日期： 年月 日
加工製作合同 篇5
甲方：__________________簽訂日期：_____________
乙方：__________________簽訂日期：_____________
__________________(以下簡稱甲方)向__________________(以下簡稱乙方)委託負責設計製作成品。本着精誠合作的原則，經雙方友好協商，特簽訂此《委託製作合同》，內容如下：
一、製作項目名稱、規格、數量、工期
製作項目名稱：___________________
製作規格：長1100寬600高900㎜(具體樣本參照專櫃並以次爲標準)角櫃2個
製作數量：標準專櫃7節
工期：乙方應按照甲乙雙方協商簽定的日期按時交貨，如遇不可抗力的特殊因素，經雙方協商可以適當延期2天交付，如不能按照合同日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作爲違約金。
二、製作要求
甲方負責向乙方提供設計要求乙方按照甲方的設計要求製作，乙方應根據甲方提出的修改意見進行修改，乙方應按照最終確認的設計要求進行製作。
三、甲方權利義務
甲方負責設計內容的審定並提供相關標識文字。甲方有權對設計、製作進度和質量進行監督，並提出改進意見。甲方須嚴格按照合同付款期限，按時支付乙方所需款項。
四、乙方須向甲方提交營業證明及相應資質證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須認真遵守本合同附件1之報價明細表，向甲方提供有質量保證的合格櫃檯。乙方有權在合同簽定時要求甲方支付一定的定金，並在所有工程結束經甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。
五、價款及支付方式：
項目總造價：___________人民幣元整(大寫：__________人民幣整)。付款方式及時間：合同簽定後，甲方支付給乙方總價款的_____%，計__________元，櫃檯完工後驗收合格尾款一次性付清。
六、運輸及售後
1、乙方不承擔送貨和包裝。
2、乙方應對其交付的櫃檯在一年內給予質量保證，比如脫漆等因原材料不合格而出現的質量問題給予甲方售後。
七、其他
1、本合同含1份附件，與本合同具有同等法律效力。
2、雙方因協議的解釋或履行發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向人民法院提起訴訟。
3、協議的變更、續簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。
4、本合同自簽字之日起生效。
5、本合同一式兩份，雙方各執一份爲憑。
甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：____________法定代表人(簽字)：____________
______年______月______日______年______月______日
加工製作合同 篇6
合同編號：_____________
鋼結構加工製作合同工程名稱：_____________
發包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其他有關法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構製作協商一致，訂立本合同。
一、合同內容：
本合同計價方式採用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生爲準計算總價】。
二、合同造價及結算方式：
合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。
注：1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
三、構件款支付與結算
合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩餘款項，最後一批構件出廠前結清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應不遲於10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。
3、乙方負責運輸。
五、甲方的責任
5.1、合同簽訂後一週內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。
5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確
的安全、技術、質量要求。
5.3、負責在生產過程中全面協調與管理。
5.4、按合同要求支付相應款項。
5.5、提供加工順序、構件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。
六、乙方的責任
6.1、乙方必須組織精幹的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提
前或按時完成承包範圍內生產任務。
6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合
格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。
6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產及職業健康保護
7.1、安全生產：_____________
7.1.1、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。
操作人員應採取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責任
8.1、甲乙雙方按本合同執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任並賠償損失。
8.2、違約責任：
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分爲其他單位人員的，視爲擅自轉包或再分包。一經發現，將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。
8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，並負責補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現以下行爲，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合
同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。
9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能
力改進。
9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
9.1.6、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。
9.2、合同解除後各自的權利和義務：
9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛;若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份，雙方各執二份,本合同經雙方法人代表(或其委託人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效後，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委託代理人：_____________委託代理人：_____________
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________
籤於__________________________
加工製作合同 篇7
委託方：
承攬方：
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1 項目：________
1.2 製作地點：________
1.3 顏色、規格或材料：按委託方確定的設計稿製作，以委託方簽字稿爲準;
1.4 起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告製作費及支付方廣告製作費
2.1廣告製作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工製作。
2.2結算方式和期限合同簽定後，在製作前委託方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;製作及安裝完畢後餘款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委託方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4.1 委託方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告製作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告製作費的2 %，向委託方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6.1 本合同附件兩件，名稱廣告製作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。
委託方
承攬方
年月日
加工製作合同 篇8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱爲。
2、製作內容
主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元;
次鋼構材質：;噸位：;單價約元;
其他：以上主構件進行拋丸除鏽，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定爲元，。
2、合同簽訂當日甲方付元，給乙方作爲合同定金。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位爲：
檢測內容：抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
其他檢測項目：。
試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期爲年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方：乙方：
法定代表人：
委託代理人：法定代表人：
委託代理人：
年月日年月日
加工製作合同 篇9
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備註
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____日
加工製作合同 篇10
定作方：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同，並嚴肅地履行。
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應原材料：：________
原材料品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1.技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2.產品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方：_______________
承攬方：_______________
簽訂日期：________年________月________日
加工製作合同 篇11
甲方：_____________
乙方：____________
簽約地點：___________
簽約時間：___________
製表時間：___________
爲建立長期、穩定、健康發展的玉石項目戰略合作關係，甲乙雙，方本着共同發展的原則，在雙方協商一致的前提下，簽訂本合同，本合同具有法律效力，雙方應共同遵守。具體內容如下：
一、協作事項
1、本合同僅限於玉石生意;
2、在玉石項目上，雙方須將最新玉石情報首先告訴對方。不得出現虛假情報;
3、在每一筆具體項目上，首先要估算這筆項目原材料、加工費、路費、看料費等加在一起所需的總費用額(以下簡稱爲預算成本) ，預算成本需經雙方認可;
4、根據預算成本，雙方確定自己的認購份額，認購份額作爲以後分紅的份額;
5、雙方的資金不足的情況下，經雙方同意，可以增加其他人認購份額，但須由甲乙雙方共同確定;
6、在資金到位或甲乙雙方都同意的情況下，可以進行體的買賣操作;
7、原材料的採購和運輸需雙方人員到場，或則委派其1人到場;
8、玉石加工的題材、工藝需經雙方同意;
9、從原材料採購起，到玉石加工成最終成品爲止之間生的一切費用，稱爲實際成本(倒料的成本不在此列)10、加工後的成品，雙方以不低於實際成本的作爲產品總體定價的標準，具體每件產品的價格，需由雙方共同協商確定，這個價格爲產品出廠價，低於出廠價不賣;
11、以產品出廠價對外批發，甲乙雙方具有優先認購權;
12、甲乙雙方可以依據所佔的份額拿走相應價值的產品進行銷售，銷售所得超過批發價的，由銷售方所得;
13、在銷售過程中，出現產品損壞、丟失，由銷售方賠償。賠償價格按出廠價算;
14、在具體分紅上，產品出廠價扣除實際成本所得爲利潤爲分紅總額，按甲乙雙方及其他人的份額進行分紅;
15、如果出現虧本、資金不夠或則錢未花完現象，甲乙雙方及其他人應根據所認購的份額進行多退少補;
16、未盡事宜,須由雙方協商而定;
17、如出現戰爭、搶劫、地震等不可抗拒因素，應首先告訴對方實情,收集證據,並採取相關措施,儘可能減小損失,其 餘事情由雙方協商解決;
18、本合同一式三份，雙方簽字有效，雙方各持一份，份備案;
19、本合同自簽訂之日起生效，合同終止日期以第一筆玉石項目利潤分配完成之時爲止。
二、違約責任
1、違反第2條，故意提供虛假情報，所造成的損失由情報提供方按實際損失賠償另一方，並記入合作檔案;
2、違反第5條，不經另一方同意，私自拉人認購份額在利潤分配時，將不分給其他人利潤;
3、未盡事宜，須由雙方協商而定。協商不了時，將通過法律手段裁決。
甲方簽字：_________ 乙方簽字：___________
_________年___月___日________年___月____日
加工製作合同 篇12
需方(以下簡稱甲方)：__________
供方(以下簡稱乙方)：___________
甲乙雙方就購銷國產優質銀鐲的加工製作，安裝事項經過協商達成一致，簽訂本合同。
一、1、產品名稱：國產優質銀鐲
2、數量、規格尺寸：按甲方提供尺寸加工安裝;
3、價格：__________
二、產品的技術標準和質量要求
乙方提供樣品(標準爲國家建材標準關於銀鐲的規定合格品標準驗收)，供甲方確認後封樣，作爲產品驗收的依據。銀鐲色澤、花紋、自然色均勻，無色差，光亮度90o以上，其他符合國家相關規定標準。
三、包裝、運輸、安裝
包裝運輸方式乙方自行解決，如運輸、裝卸過程中有破損等質量問題，責任由乙方承擔。乙方需把銀鐲運輸到甲方施工現場指定位置，並負責安裝好，包裝、運輸、
四、驗收程序
1、甲乙雙方按乙方提供的封樣樣品進行確認，對產品質量無異議後方可驗收。
2、乙方在供貨時需給甲方提供產品的合格證，出廠質檢報告等。
五、交貨期限：自雙方簽訂合同起，乙方在______年_____月____日 前交工。
六、付款方式
按銀鐲加工進度付款，分三次付進度款，乙方每安裝三層甲方給乙方付一次款，甲、乙雙方覈實並驗收合格後支付貨款90%，餘款10%待甲方及有關單位驗收合格後，乙方拿發票給甲方，甲方在5個工作日內全部支付完畢。七、安全責任
乙方要加強現場安全施工管理，乙方因施工所造成的一切安全事故，均由乙方負責，甲方不承擔任何安全和法律責任。
八、違約責任
1、產品達不到質量要求，責任由乙方承擔。
2、乙方未按時交貨，每延期一天，乙方應負貨款額0.5%的違約金。
3、甲方未按時支付貨款，每延期一天，甲方應負貨款額0.5%的違約金。
九、爭議的解決方式，雙方協商解決，若解決不成，則在蘭州市城關區的仲裁機構解決。
十、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效力。
十一、本合同簽訂之日生效。
甲方：________(章) 代理人：_________
乙方：_______(章)代理人__________
簽約日期：________
加工製作合同 篇13
甲 方： (以下簡稱甲方)
乙 方： (以下簡稱乙方)
根據《民法典》及有關法律，甲、乙雙方本着平等互利的原則簽訂
合同，共同遵守。
一 、工程名稱：三面翻立柱廣告牌
二 、工程地點： ____縣____市107國道互通
三 、 規格：; 18米6米3面
四 、材料約定見附表
五 、承包項目內容：
鋼架製作安裝.(含燈具，三面翻設備安裝)
六 、合同價格：
工程造價(不含稅)：：385000.00 元，大寫(人民幣) 叄拾捌萬伍仟 元整。
七 、交付使用期：
合同簽訂 30天 竣工。遇雨天或甲方原因順延。
八、付款方式:分期付款
第一期：合同簽訂之日，即付50%： 192500.00 元，大寫(人民幣)： 壹拾玖萬貳仟伍佰 元整。
第二期：基礎工程完工後，即付40%：大寫(人民幣)：
壹拾伍萬肆仟 元整，工程完工後待甲方驗收合格(7個工作日內)付清剩餘款項38500元整，留壹萬元作爲質保金________年質保期滿付清。
九 、工程施工及驗收：
1、乙方必須嚴格按照圖紙精心組織施工，基礎深度達到6米，如遇到土質要求加深，甲方視情況追加工程款項。
2、製作安裝完成後，乙方應以書面的形式通知甲方。甲方按本合同有關材料要求驗收，如無質量問題後在3個工作日內實施驗收。____日內如未提出問題，視爲本項目驗收合格。
十 、售後服務
1、保修期：整體鋼架保質期________年,以驗收合格之日起計算。保修期內如出現質量問題，乙方應在48小時內到達現場，實施維修;(甲方必須每兩年對該鋼架做一次正常保養，刷油漆)
2、保修期內因人爲損壞或不可抗力的自然災害造成的故障不屬於保修範圍;
3、燈具保修期________年，三面翻設備，配電箱、電機保修期________年，三面翻易損件________年後如有損壞按照出廠價供貨給甲方，由乙方收取人工費。
十
一、違約責任：
甲方違約：
1、因甲方原因(如政府、場地、及供電原因)導致工程無法正常施工，造成的經濟責任由甲方負責;甲方原因每延誤一天不長人工損失壹仟元整
2、如甲方未按時付款，每延誤一天，甲方應向乙方支付每日違約金按造價的0.3%計算;
3、因上述原因造成延誤工期，甲方應視情況補給乙方誤工費。
乙方違約：
1、在甲方按時付款的條件下，未經甲方同意，乙方延誤製作生產工期時，每延誤一天，乙方應向甲方支付每日違約金按造價的0.3%計算。(注：當發生不可抗力的自然災害及因天氣因素而無法按時進場施工，不屬於違約範圍);
2、乙方必須嚴格按照高空作業安全規範實施，在施工期間發生的一切安全事故由乙方負責。
十
二、雙方責任：
甲方責任：
1、負責提供施工電源、水、以及施工場地(費用由甲方承擔)。
2、負責廣告牌安裝過程中與有關部門的協調工作;
3、按合同約定支付工程款;
乙方責任：
1、 廣告牌製作安裝現場的施工管理及實施;
2、 按約定時間交付使用;
十
三、在合同有效期內，雙方不得無故解除合同，否則一切經濟損失及法律責任均由違約方承擔。並處罰違約方，違約金按合同價的10%計算。
十
四、在合同有效期內，雙方發生爭議時應友好協商解決，如無法協商時，任何一方可向當地法院提起訴訟。
十
五、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。雙方簽字、蓋章後即時生效。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
簽字日期： 簽字日期：
電 話： 電 話
加工製作合同 篇14
定作方(甲方)：，身份證號：。
承攬方(乙方)：，身份證號：。
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲方委託乙方加工_________，雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。
一、委託加工項目
品名
規格
單位
數量
(以甲方下單爲準)
單價
備註
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪，並由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防僞標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。
4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單爲準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於_______年_____月_____日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方製作誤差率爲千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、於甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式爲_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價：_______元/套，大寫：
2、結算日期：按月結算，依據實際製衣件數，經雙方認可後，甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任：
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作爲違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少於合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額爲人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方籤或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定：
甲方(章)：
乙方(章)：
________年____月____日
加工製作合同 篇15
甲方：：
乙方：
甲乙雙方嚴格遵守國家新聞出版總署、國家版權局、北京市新聞出版局、北京市版權局有關音像製品、電子出版物複製的有關規定。經友好協商，就甲方委託乙方加工光盤事宜達成如下協議書：
加工品種、數量、合同金額
(1)盤片加工
節目名稱
媒體形態
片
價格
包裝
方式
包裝
價格
複製
數量
合計
合計： 片 金額：
(2)母盤加工
節目名稱
媒體形態
母盤價格
製作數量
合計
合計： 片 金額：
(3)本合同總金額(人民幣)
交貨時間及方式
甲方於 年 月 日前向乙方提供CD-R、菲林片(CD-R、菲林要求見附件)，乙方於 年 月 日前交貨與甲方。
交貨方式 ，送貨地點 。
付款方式
雙方簽訂合同後，甲方向乙方支付合同總金額的 %，甲方收到乙方製作的產品後，及時安排檢測，對檢驗合格的產品，從收到產品之日與， 日內付清其餘貨款。
雙方的責任與義務
(1)甲方的責任與義務
甲方授權乙方加工複製光盤，必須出具國家新聞出版總署印製的《光盤複製加工委託書》原件予乙方備案，保證擁有該產品的出版權，如複製品種爲境外音像製品或電子版出版物，甲方還應出具國家版權局覈准的版權認證證書，或中華人民共和國文化部批准該節目引進出版物相關文件。若甲方追加複製超過委託書數量，應另行補委託書予乙方;如甲方無委託書則乙方有權拒絕複製。甲方保證所複製加工產品的內容全部符合國家有關部門管理規定，且具有合法版權，否則乙方有權單方面解除合同並賠償因此給乙方造成的經濟損失;如出現版權糾紛，由甲方負全部責任，並賠償因此給乙方造成的經濟損失。
甲方提供CD-R，菲林片給乙方加工。
甲方須按合同規定時間付款，每延遲一天，應向乙方支付合同總金額千分之五的違約金。
(2)乙方的責任與義務
加工產品版權歸甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方轉讓。
乙方收到甲方委託書、CD-R(母盤)後，及時安排生產。
乙方須嚴格按委託書規定數量加工產品，不得以任何理由私自增加加工數量。
乙方須按合同規定時間交貨，每延遲一天，應向甲方支付合同總金額千分之五的違約金。
當出現以下問題中任意一條時，乙方有權單方面終止合同，乙方保留進一步追究甲方法律責任的權利。
複製委託書經辨別後，確定爲假委託書;複製委託書經與簽發單位覈實後，確定爲掛失件或簽發單位不能確認;複製委託書開具的內容與數量與委託加工的節目內容和數量不符。
乙方在加工甲方的產品時，發現其中包含有淫穢、迷信、反動、分裂等內容。
本合同簽訂後雙方需共同遵守，若發生糾紛，由雙方協商解決。協商無效，由法律途徑解決。
備註：本項內容屬本合合中不可分割的部分，一經填寫，雙方應按合同正式條款對待，並與本合同其它條款一致，具有法律效力。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章後生效，有效期 年
本公司爲光盤複製加工廠，所以只能保證製造出的光盤和客戶提供的節目源(CD、VCD、DVD)一致，節目源的質量要由客戶自己負責，由節目源產生的一切問題由客戶自己承擔。
本公司壓縮製作的VCD、DVD節目，由於壓縮技術的限制，壓縮出來的VCD和DVD將和節目源有一定的差距。所以本公司壓縮出的VCD和DVD節目(CD-R和DVD-R)必須由客戶自己確認，客戶確認後的CD-R和DVD-R將作爲大量複製生產的節目源。所以，本公司只保證複製生產的光盤和客戶確認的節目源一致，而由經客戶確認的節目源所產生的一切問題由客戶自己承擔。
客戶提供的“彩樣”;“樣盤”與菲林的畫面內容必須一致，本公司只根據客戶提供的菲林的畫面進行印刷，因不一致造成的損失由客戶承擔。
客戶提供的菲林要符合本公司的菲林要求(見客戶提供的光盤膠印、絲印菲林要求)，如不合適，會出雙圓現象和浸墨現象。
客戶提供的菲林如果角度不一致，菲林在疊加時會出現網格，印刷畫面就會出現網格。
菲林經常會出現分色不準現象，客戶應事先聲明印刷畫面是以整體畫面顏色爲準，還是以畫面的某個局部顏色爲準(如：客戶只要求“商標”顏色一致)，若客戶未聲明，印刷車間只以印刷顏色整體效果爲準。
客戶提供大面積淺網點菲林，印刷過程中會出現漏墨不均現象，從而使印刷畫面深淺不一，出現墨點。
由於客戶提供的“彩樣”爲膠印或噴墨打印，所以“彩樣”只做爲顏色參考，印刷光盤不會與“彩樣”完全一致。
客戶在提供的菲林上應顯示網點密度的電分值，以備曬網版時做爲參考。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章); 簽字(蓋章)：
電話： 電話：
聯繫人： 聯繫人：
年 月 日
加工製作合同 篇16
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，牟定縣第一國小與楚雄開發區楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協議，並簽訂如下合同：
一、窗簾制安方式以甲方看樣品爲準，用鋁合金窗杆，制安包工包料及調試，按1：2的比例製作安裝。
二、布和紗高度爲2.75米，窗高超過2.75米，按實際高度加布用量計算。
三、結算價格：綜合價(窗杆、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗杆單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)
四、付款方式
1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%—50%。
2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。
3、甲方留取貨款總額的 5% 做爲質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。
五、其它約定
1、留取布樣，由甲方封存。乙方必須按布樣用料。
2、保修期爲一年。出現窗杆脫落，甲方通知乙方後，在兩個工作日內修復，如人爲污染及劃破布料，乙方不負責更換。
3、乙方在現場安裝過程中，應注意安全，出現一切安全事故，甲方不承擔任何責任與賠償。乙方在甲方現場，應加強對現場成品的保護。 甲方簽約代表人：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工製作合同 篇17
供方(全稱)：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方(全稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
加工製作合同 篇18
甲 方：
乙 方：
根據《民法典》有關規定，經雙方友好協商，本着自願、平等、互利的原則，簽訂如下條款，共同遵守。
一、 項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程面積承包方式
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工製做。
三、 工程造價和結算方式
1. 工程造價
工程總造價爲人民幣元(大寫： )，結算以報價爲準。
2. 結算方式：工程完工驗收後，一次性付%工程款，餘款作爲質保押金，期限爲一年，一年後結清尾款。
四、施工工期
施工工期爲個工作日，自 年月日至 年 月 日。
五、雙方責任
(一)甲方責任
開工前甲方爲乙方施工接通電源，並保證在施工期間無糾紛出現。
(二)乙方責任
1、乙方施工人員在施工期間，施工安全放在首位，並對施工人員
購置意外傷害保險，在施工中發生安全事故由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，同時乙方應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行爲，甲方有權按照有關規定實施處罰。
2、施工中出現的問題，如果遇到無法抗拒自然災害(如地震、颳風、下雨、下雪等)或停電原因，工期順延，經甲乙雙方協商解決。
3、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，在質保期內出現非人爲損壞造成鋼結構質量在正常使用下發生結構破壞、等，由乙方負責在兩個工作日恢復原樣;
4、乙方負責政府報備工作，甲方協助。
六、保修服務承諾
1、所做物品質保一年。
2、在保質期內因乙方質量問題出現的損壞，應第一時間趕到現場處理。
3、乙方應對所做物品定期檢查保修，若發生任何掉落、倒塌現象，造成一切後果及損失全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
4、質保期後如需維護，乙方收取相應的費用。
七、違約責任
如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
附則：
(一) 合同未盡事宜，由雙方協商決定，簽訂補充協議，作爲合同附件共同遵守。
(二) 本合同壹式貳份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各持壹份。
甲 方(蓋章)：乙 方(蓋章)：
委託代表人： 委託代表人：
電 話： 電 話：
年 月 日
加工製作合同 篇19
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好協商達成一致，就甲方窗簾加工事宜制定合同如下：
一、加工項目名稱、規格、用料及金額
1、本合同約定的總計金額爲人民幣_____________________元整， (￥_______________元)，含所用的窗簾、配件、安裝等費用，甲方不另行支付任何費用。(具體內容詳見附件)
2、用料：乙方提供樣品，雙方確認即可。
二、製作要求
1、乙方使用的材料必須符合甲方選定的貨號，並符合甲乙雙方約定的要求。經甲方驗收後方可投入製作並安裝。
2、乙方必須按照甲方的要求進行製作，如有變動須徵得甲方的同意，乙方不得擅自修改。
三、售後服務
1、乙方窗簾工程免費保修期爲一年，非產品質量原因的維修由甲方支付成本費用。
2、窗簾附屬小件一年內免費更換。
四、安裝、工期及驗收方式
1、乙方負責在甲乙雙方約定的時間內完成並安裝，因甲方原因造成的工期逾期，工期順延。
2、完工後，甲方組織雙方進行現場驗收，驗收合格，雙方在驗收報告上簽字認可，作爲結算依據。
五、結算方式
1、甲方預付定金______元(大寫：____________元正)，在雙方合同簽字生效後付款。
2、窗簾全部安裝完工驗收合格後___天內，甲方一次性付清貨款。
六、違約責任
1、在約定施工期內，甲方應保證乙方的正常施工。
2、本合同約定之售後服務期內，乙方應嚴格履行本合同約定之保修條款，如因產品質量問題造成甲方損失，乙方負賠償責任。
七、其他條款
1、本合同中如有未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，對本合同的任何變更必須經雙方一致同意，並簽字後生效。如因合同事項發生糾紛的，首先應當本着平等互利的原則進行協商;協商不成，有權申請仲裁或直接訴諸法律。
2、乙方提交的窗簾製作方案及清單爲本合同的附件。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
4、本合同於________年_____月______日在_________簽訂，自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工製作合同 篇20
定製方：山東鋼結構有限責任公司(以下簡稱甲方)
加工方：(以下簡稱乙方)根據中華人民共和國相關法律、法規規定，爲明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本合同。
第一條，製作產品地點:。
第二條，製作產品內容：甲方委託乙方負責山東工業技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產業化項目鉚焊車間彩鋼板的加工製作。
第三條，產品規格：475型彩鋼板加工。
第四條工程單價：
第五條、施工準備
5.1甲方負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。
5.2.甲方組織有關人員進行圖紙會審。
5.3甲方負責協調工人配合乙方技術人員的加工製作。
5.4甲方工地代表姓名，聯繫方式：。負責協調乙方加工製作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結
算。
5.3乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工製作。
5.4按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現場等檢查、檢測，以便符合加工製作的條件及要求，如之後影響加工，經檢驗不合格的，損失由乙方承擔。
5.5乙方安排現場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的各項管理規定。
5.6乙方在加工過程中應採取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。
第六條、試車、加工製作時限
6.1條乙方設備進場後甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費(元/米)由乙方自行承擔。
6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少於米。否則每少於10米，乙方需向甲方承擔元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長,經乙方通知甲方，甲方應在接到通知後2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知後超過6個小時不予簽字，視爲同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工製作結算及價款支付
7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。
7.2付款方式：乙方根據甲方要求開具發票後，。
2、全部貨款不含稅。
第八條質保期：年，質保期內使用過程中如發現符合
8.1條原因的，乙方負責在質保期內對產品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人爲原因造成的損害不在質保範圍內。(如有)
第九條、法律責任
8.1製作結束後在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發現產品不符合圖紙要求或者出現不合格產品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失(元/米)並免費加工。不合格數量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。
8.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。
第九條、
9.1.如有異議，雙方可協商解決或通過訴訟解決。
9.2.本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
電話：電話：
簽訂日期____
加工製作合同 篇21
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
甲方現將工程防盜門及防火防盜門加工製造及安裝工程項目委託給乙方承包施工，爲明確雙方責任與義務特訂立本協議以便共同遵守。
一、工程名稱：
二、承包範圍：負責防盜門的加工製作、安裝。
三、防盜門及防火門工程造價:
四、產品及安裝質量
1、產品驗收以供方提供的樣品及安裝樣板質量驗收爲準。產品質量保修期壹年，產品保修期從本項目工程竣工驗收之日起計算(人爲因素除外)。
2、乙方產品質量承諾如下：
①乙方產品質量採用材料必須達到約定條件的規定，鎖具、備件配置符合需方要求，並在安裝前出具相關部門的資質證書給甲方備案。
②安裝質量必須符合國家現行質量驗收標準要求。
③工程質量及產品不合格乙方必須無條件返工或退貨，由此所發生的工料及其它損失乙方自負。
五、交貨時間及要求
1、乙方安裝時間應符合甲方的施工計劃，並將門運到施工現場。
2、產品包裝材料乙方自行回收。
六、甲乙雙方責任
甲方責任：
1、提供乙方施工場地及施工所需水電。
2、粉刷、灌漿甲方責任。
乙方責任：
1、接受甲方管理，按甲方的安全文明標化施工要求清理場地。
2、自負工程安裝工具、量具、材料及工人生活日用品。
3、在本工程沒有安裝完結之前，負責施工過程中的成品保護。
4、自行負責施工人員的安全施工，發生安全事故乙方自負。
七、驗收標準、方法及提出異議期限
以雙方認可的樣品門及工程質量驗收爲準，乙方安裝完畢後，甲方組織驗收，竣工驗收後15日內未提出質量異議，視爲產品質量驗收合格。(備註：本產品不負責包驗收，但負責提供有效證件及合格產品。)
八、付款方式
1、合同簽訂生效之日支付定金 ，產品到工地即支付 ，安裝完畢內部驗收合格後支付 ，餘款三個月內一次付清全款。
2、本工程款項由甲方按乙方的正式發票金額以匯款方式支付給乙方結算。
九、違約責任
1、乙方未按照甲方要求履行供貨或安裝義務，甲方有權拒絕支付乙方貨款，並每違約一次，要求乙方支付500元的違約金。
2、若甲方未按時支付貨款，乙方有權要求甲方按照應付款0。2%支付違約金。
3、甲乙雙方在合同過程中如發生糾紛，應友好協商解決，協商不成時，雙方各自可上訴至所在地人民法院裁決。
十、其它約定事項
乙方完成合同交付通過需方驗收合格之後，但尚未收合同約定全部款項之前，對交付的產品繼續擁有所有權，在此期間，供方不承諾售後服務。
十一、本合同一式 份，甲、乙雙方各壹份，雙方簽字蓋章後生效。合同工程款全部支付後，自行失效。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話、傳真：電話、傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號：賬號：
簽定地址：
簽訂時間： 年 月 日
加工製作合同 篇22
甲方：_______________乙方：_______________
負責人：_______________負責人：_______________
電話：_______________電話：_______________
經甲、乙雙方協商一致，約定如下條款：
一、委託項目甲方委託乙方負責設計、製作、建設和開發甲方網站。
網站製作、程序開發。
域名註冊、空間購買、優化推廣。
網站維護、後續服務、技術支持。
二、甲、乙雙方權利、義務和責任
1、甲方向乙方及時提出對網站製作的要求、建議或配合乙方人員明確網站製作的需求、要求和詳盡事宜等，甲方授權指定一名員工或其他項目監理公司的人員作爲該網站製作項目的負責人，該負責人應及時全力配合乙方以最高的效率在規定的時間內完成該網站的製作項目。
2、甲方應自合同簽訂同時，向乙方支付合同總金額的40%以上作爲定金。
3、甲方須以書面形式對乙方製作好的網站進行驗收確認，乙方製作好的網站一經甲方驗收合格，乙方的製作任務即告完成，甲方應在驗收後同時向乙方支付其餘的製作費。
4、乙方應對涉及甲方商業祕密的事項保密，確保不得泄露甲方提供的資料和信息等。
三、定金和製作費支付
此網站的總製作費爲元(大寫：_______________);籤本合同同時甲方向乙方支付定金元(大寫：_______________)
四、違約責任
1、合同簽訂後如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。
2、除不可抗力等原因外，若因乙方自身原因導致的網站製作不能完成，乙方雙倍退還定金給甲方。
五、此合同共一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：_______________乙方：_______________
(簽字或蓋章)(簽字或蓋章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
加工製作合同 篇23
甲方：
乙方：
甲方將 鋼結構工程的製作安裝業務委託給乙方，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等有關規定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本合同。
一、全管架結構，普通灰色防鏽底漆一遍。
二、價格：
1、工程量約 平方，單價爲 元/平方。
2、合同總價暫定爲：￥ 元，大寫人民幣 (最終以四周滴水實際面積結算爲準)。
三、安裝製作範圍：見實際樣本房爲準
四、工期要求：
1、工期： 天。自簽訂合同打訂金後開始計算工期。
2、工期順延：
出現下列約定事由，且在乙方取得甲方簽署的相關確認書後，乙方施工工期相應順延： ①、甲方未按合同約定按期支付應付工程款;
②、甲方貨場沒有清理出來;
③、因停電;下雨而無法施工的原因;
④、不可抗力原因直接影響;
四、驗收交付：
1、甲方有權委派代表在乙方工廠內全權負責構件的檢測驗收。若乙方交驗不符合“質量要
2、乙方加工好的鋼構件經甲方驗收合格後，方可吊裝到屋頂上。
五、結算付款：
1、付款方試 ：乙方全部竣工後甲方一次性付給乙方全部工程款。
2、乙方在製作安裝完成後，甲方必須在一個周之內付清全部工程。如超出一週未付，則每日按合同總額的百分之三收取場違約金、
六、甲方主要責任和義務：
1、提供相關的技術要求，及時解決製作中的技術協調問題。
2、在施工中，乙方實行包工包料，做到文明施工，安全第一，質量第一的原則，若在施工中出現一切安全事故，都與甲方無關，乙方應承擔一切責任。
3、按合同約定的期限、準備好向乙方支付合同款項的工程款。
七、乙方主要責任和義務：
1、按合同約定組織人工、材料、設備等進行施工製作、交付成品，保證按工期履行本合同。
2、根據甲方提供的技術要求等施工，按照本合同約定的質量要求製作，確保鋼構件成品質量合格。
九、違約責任
由於一方不履行或不完全履行合同約定義務，導致對方違背相關合同義務而違約，或給對方造成相應經濟損失時，應由違約方承擔全部賠償經濟責任。
十、未盡事宜：
本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商。
十一、爭議解決：
因解釋及履行本協議而發生的任何爭議，應由甲、乙雙方協商處理;當任何一方不願協商或協商不成時，雙方均可向乙方所在地人民法院起訴。
十二、合同生效：
本合同自甲、乙雙方法定代表人或其授權代理人簽字，且加蓋各自公章之日起生效(費用結清即失效)。
十三、本合同正式文本壹式肆份，雙方各執貳份，均具同等法律效力。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
加工製作合同 篇24
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律法規規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，訂立本合同。
第一條：廣告發布地點和數量、規格、金額
位置規格數量價格金額合計本合同金額爲元(￥元)，包括材料費、設計費、製作費、安裝費、牆體使用費等。乙方按照要求，於_年月日前完成所有工作，甲方驗收後以轉賬方式支付給乙方。
第三條：雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方有權指定施工地點並按照約定，驗收乙方的製作和施工質量。
2、甲方負責提供廣告內容，並保證內容的合法合規性。
3、甲方按約履行付款。
(二)乙方權利義務
1、乙方有義務協調好甲方戶外廣告的施工位，不受當地有關方面或村民無端干擾。
2、在製作安裝中的安全問題、質量問題、非甲方原因的進度遲緩問題等由乙方負責。
3、乙方應保證戶外廣告正常使用在年以上。
第四條：違約責任
(一)甲方違約責任
1、甲方逾期付款的，按同期銀行活期利率向乙方支付違約金。
2、由於甲方提供內容違反國家法律法規造成的罰款，由甲方負責賠償由此帶來的損失。
(二)乙方違約責任
1、乙方製作的戶外廣告不符合本合同約定標準的，除負責無償返工直至符合本合同約定標準外，還應提供本合同約定總價的10%向甲方支付違約金。
2、乙方未在合同約定的工期內完成製作義務的，每逾期一天，應向甲方支付本合同約定總價的千分之五的違約金。
3、因乙方的原因在製作、安裝、維護過程中，造成自身、他人的人身傷害和財產損失等事故，由乙方承擔賠償責任。
4、乙方不得將本合同項下的義務全部或部分轉讓或委託他人執行，否則一經發現，甲方有權單方解除合同。
第五條：爭議解決方式
本合同履行過程中發生爭議，可由雙方協商解決，如協商不成可依法向所在地人民法院提起訴訟。
第六條：其他
本合同一式三份，雙方各執一份，甲方上級公司留存備查一份。
甲方(印章)：
乙方(印章)：
授權代表簽字：
授權代表簽字
日期：年月日
日期：年月日
加工製作合同 篇25
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑑(公)證機關(章)
賬號：賬號：
經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：
監製部門：
印製單位：
加工製作合同 篇26
定作人：_________________簽訂地點：_________________
承攬人：________________簽訂時間：_________________
第一條加工物
加工物名稱：_________________
規格型號：_________________
計量單位：_________________
數量：_________________
報酬：_________________
單價：_________________
金額：_________________
合計人民幣金額(大寫)：_________________
第二條定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額
第三條
承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_簽定合同當日，檢測方法：目測。
第四條
定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__當___日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的__當_____日內答覆。
第六條
定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：__割絨鞋墊加工全過程，但必須保證產品質量問題。
第七條
定作人協助承攬人的事項與要求：______定作人免費爲承攬人提供加工原材料。
第八條
加工物的技術標準、質量要求：_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰乾淨，圖案准確。
第九條
加工物的包裝要求及費用負擔：_____包裝由定作方負責，運費憑單據由定作方負責報銷(累計200元以上)。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點：_____產品由承攬方在合同有效期內發送至定作人處理。
第十一條
加工物的驗收、方法、期限及地點：____驗收方法見第八條，具體以樣品爲準。驗收期限定作人收到產品後三天內，驗收地點定作人處。
第十二條
承攬人對加工物質量負責的期限及條件：__合同期限：年月日至年月日止(雙方協商)。
第十三條
承攬人應在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________元。
第十四條
結算方式及期限：_____承攬人在交付合格定作物後，定作方必須付清加工費.現金結算，批交批結，批清批領，合同有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)承攬人可以隨時解除合同,但應及時書面通知定作方並承擔由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責任：___除雙倍退還承攬加工定金外,並賠償承攬人的損失。
承攬人違約責任：除所交承攬加工定金金額扣除外,並賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決;
(一)提交_________________________________________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向_______對方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項：另議定作人
定作人(章)：_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
委託代理人：_________________
開戶銀行：_________________
帳號：_________________
稅號：_________________
郵政編碼：_________________
承攬人：_________________
承攬人(章)：_________________
住所：_________________
法定代表人：_________________
委託代理人：_________________
開戶銀行：_________________
帳號：_________________
稅號：_________________
加工製作合同 篇27
一、定作方：承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1.4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效後7天內一次性付給承攬方2400元作爲打樣費和模具費。合格模具試樣在20__年09月13日前完成，並送樣到定作方處確認。
四、模具所有權爲定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以後生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式：按國家民法典處理。
六、雙方協商的其他條款：各款鋁型材採購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。有效期限：11年08月27日至12年08月26日
甲方：乙方：年月日：
模具委託加工合同範文篇二甲方:乙方:
____(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委託________(以下簡稱乙方)製造耳機塑料模具5副,經雙方友好協商達成如下協議:
一:模具名稱、數量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料61,型腔材料61.
2、模具全部自動脫模.
3、模具首次交樣時間爲20__年6月15日前,交模時間爲20__年6月30日前。.
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;
5、模具壽命:100萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得有;
7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄爲標準.三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;
四:售後服務:
1、模具質保壽命期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由於甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費.
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、最終開模產品圖;
2、全部模具零件，裝配圖;
3、模具操作及保養說明書;
4、模具材料的質量保證書。
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之後首付定金(預付款)爲總額的40%,即4萬元整;
2、模具交貨驗收合格後再付總額的40%,即4萬元整;
3、餘款在模具交貨驗收合格後10天內付清.
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人爲因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%.
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,並有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當於此模具製造價格1倍的違約金,並承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按民法典相關條款處理.
八:本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.
甲方:代表:日期:
乙方:代表:日期:
加工製作合同 篇28
甲方：___________有限公司
乙方：____________有限公司就
甲方委託乙方進行廣告指示牌製作安裝工程事宜，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：
一、項目概況項目名稱：
________________指示牌項目工程地點：______________學校工程工期：______年____月____日至______年____月____日，計______天。承包方式：包工、包料、包質量、包工期。
二、質量保證工程質量應符合國家標準、本合同附件及效果圖的要求。工程免費質量保修兩年，質保期從 工程完工驗收合格後開始計算。
三、總價款及支付方式
1、 工程總價款爲人民幣________元整即Y_________元，該價款爲固定價且已包括了設計費、 材料費、製作安裝費、裝卸費、搬運費等所有費用，除非本合同另有約定，甲方無須再支付 任何費用。
2、付款方式：合同簽訂7日內，甲方向乙方支付合同金額的30%人民幣___________元整即Y_______元;工程完工並經甲方驗收合格後，甲方向乙方支付合同金額的60%人民幣__________元整即Y _________元，工程工期滿一年，甲方向乙方支付10%質量保證金，人民幣_________元整 即 Y__________ 元;
四、工程要求
1、乙方應當按經甲方簽字確認的效果圖(附件一、附件二)進行施工，未經甲方書面同意， 乙方不得改動設計
;2、乙方應當嚴格按經甲方要求(附件一、附件二)的要求採購材料及設備。
3、乙方應保證其採購的產品均爲合格產品。如
3、乙方採購的產品不符合質量要求由乙方自行 承擔責任。
4、乙方應當保證該工程能夠達到效果圖的要求。
5、乙方必須嚴格按國家相關的法律、規章制度安全施工，對施工現場及施工人員的安全負 全責並承擔其全部的經濟責任。
五、違約責任因該工程的特殊性， 乙方必須保證該工程質量要求和按時交付使用，否則， 乙方除了賠償因此給甲方造成的全部損失外，還應承擔合同總價款20%的違約金。
六、爭議的解決 因本合同的履行發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，應向合同簽訂地人民法院起訴。
七、列本合同附件與本合同具有同等法律效力。 附件一：效果圖採購材料要求
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
乙方：_________代理人：____________
甲方：___________代理人_____________
簽定時間：_______________