報刊亭承攬加工合同（通用21篇）
報刊亭承攬加工合同 篇1
合同編號：____________________
訂立合同雙方：
定作人：____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
定作人承辦單位：____________________聯絡人：____________________聯繫電話：____________________
定作人機構地址：____________________傳真電話：____________________
承攬人：____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
承攬人營業執照：____________________生產報刊亭許可證明：____________________
承攬人機構地址：____________________聯繫人：____________________聯繫電話：____________________
銀行開戶許可證：____________________開戶行____________________賬戶：____________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做爲另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
簽約人：____________________簽約人：____________________
_____年_____月_____日
報刊亭承攬加工合同 篇2
合同編號：_________________
訂立合同雙方：_________________
定作人：_________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
定作人承辦單位：_________________聯絡人：_________________聯繫電話：_________________
定作人機構地址：_________________傳真電話：_________________
承攬人：_________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
承攬人營業執照：_________________生產報刊亭許可證明：_________________
承攬人機構地址：_________________聯繫人：_________________聯繫電話：_________________
銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________
根據《_________________》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做爲另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出
補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：_________________乙方：_________________
簽約人：_________________簽約人：_________________
簽約地點：_________________簽約日期：________年________月________日
報刊亭承攬加工合同 篇3
法定代表人：
承攬方：
法定代表人：
定做方委託承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規範由定做方委託承攬方承攬加工後，將全數加工製成品交付定做方之一切相關法律行爲。
1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方採購單、發票或其它書面約定所列，並作爲本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視爲合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作爲本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準爲檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
3.2 承攬方需爲每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準爲準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品，雙方另行協商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認後，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作爲預付款，餘下____%在定做方驗收貨物後____天內付清給承攬方。
5.2 產品包裝要求：採用承攬方的中性包裝，並加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯繫方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求爲準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可後方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。
9.3 每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作爲檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委託的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
10.2 交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固，並保障運輸過程安全。
11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業祕密和技術祕密的文件均在上述義務的範圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關係，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再爲第三方加工產品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門爲生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用於給任何第三方或其本身的市場生產製造。
13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術祕密應爲定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少於合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的'違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由於保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，並加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意後，可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。
16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定做方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行:
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
報刊亭承攬加工合同 篇4
甲方：
乙方
附加身份證複印件
雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後，甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。
如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，爲保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後，自願購買材料。
如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月， 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，並有驗收標準爲合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方：
年月日
報刊亭承攬加工合同 篇5
合同編號：___________
甲方(定作方)：嘉潤公司
乙方(承攬方)：___________
鑑於：___________爲滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：___________
1.1品名：___________
1.2規格：___________
1.3數量：___________
1.4備註：___________
第二條合同價款
2.1合同價款總額：___________
2.2付款方式：___________
2.3付款時間：___________
第三條加工成品質量要求及技術標準：___________
3.1質量要求：___________
3.2技術標準：___________
3.3以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：___________
4.3甲方於年月日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行爲皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：___________
6.2驗收方法：___________
6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：___________
6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：___________
6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明爲準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：___________
7.1.2自提定作物的地點：___________
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：___________
7.2.2送交定作物的地點：___________
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算：___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期爲準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：___________
8.1包裝要求：___________
8.2費用負擔：___________
第九條運輸方式及費用負擔：___________
9.1定作物的運輸方式：___________
9.2運輸費用：___________
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
11.1甲方向乙方交付定金的數額：___________
11.2甲方向乙方交付定金的時間：___________
11.3甲方向乙方交付預付款的數額：___________
11.4甲方向乙方交付預付款的時間：___________
第十二條乙方的違約責任：___________
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。
12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：___________
13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價__‰的違約金。
13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4其它違約責任：___________
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決：___________
(一)向_____委員會申請_____。
(二)向_____人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點：___________
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。
甲方(章)：___________乙方(章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
委託代理人：___________委託代理人：___________
地址：___________地址：___________
電話：___________電話：___________
報刊亭承攬加工合同 篇6
委託方：(甲方)________________________
承攬方：(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行託收。
7、違約責任：甲方委託乙方加工，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
報刊亭承攬加工合同 篇7
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本着平等、自願、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，並依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工範圍
2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質爲 ;
2.2委託加工範圍：承攬方包工包料，加工範圍爲簽字圖紙範圍內 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除鏽、噴漆)，約計 噸;系杆、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除鏽、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款後方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款後方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;
3.5合同簽訂後定作方向承攬方支付的定金，僅作爲債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最後一次提貨時作爲貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶後方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條：質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工製作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規範》(GB50205-20xx)及《建築鋼結構焊接技術規範》(JGJ81-20xx)的要求進行加工生產，並保證所生產的構件質量符合上述規範的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆爲 ，中間漆爲 ,面漆爲 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格後方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視爲此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;
5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標註的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審覈完畢，並雙方簽章確認;雙方審覈結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢後，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)後14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審覈完畢，並給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)後，在14天期限內不予答覆，則視爲定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩餘款項的支付等工作。
第六條：運輸方式 6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，並將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審覈後發現有異議時，必須經過定作方簽字認可後方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委託承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認後承攬方方可加工製作，若圖紙與合同發生衝突，以合同爲準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶後，且深化圖紙經定作方審覈確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由於定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作爲違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方，變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最後一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審覈、確認、簽字蓋章及支付完畢剩餘款項(結算金額-定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
報刊亭承攬加工合同 篇8
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;
協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
報刊亭承攬加工合同 篇9
承攬方：
定作方
簽訂地點：
一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間：年月日產品名稱規格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫)：
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：
三、交(提)貨時間、：
四、交(提)貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高於任何的書面口頭協議。
定作方單位名稱：
(章)單位地址：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
承攬方單位名稱：(章)
單位地址：
委託代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
稅號：
鑑(公)證意見經辦人：
監(公)證機關(章)
年月日
報刊亭承攬加工合同 篇10
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作爲質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：__________公司受託方：__________
法人代表：__________法人代表：__________
委託代表：__________委託代表：__________
傳真：__________傳真：__________
電話：__________電話：__________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：__________帳號：__________
地址：__________地址：__________
報刊亭承攬加工合同 篇11
定做方：__________(稱甲方)
承攬方：__________(稱乙方)
根據《_____》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工製作內容：
1.製作內容：
主鋼構：鋼樑.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質爲Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按_____/噸。合同總價款爲_____，以實際決算爲準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。
2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地_____委員會_____。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期爲_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委託代理人：__________委託代理人：__________聯繫方式：__________聯繫方式：__________
開戶行：__________開戶行：__________
賬號：__________賬號：__________
報刊亭承攬加工合同 篇12
甲方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________
法定代表人：_________________職務：_________________國籍：_________________
乙方：_________________公司，地址：_________________電話：_________________電傳：_________________
法定代表人：_________________職務：_________________國籍：__________________
雙方爲開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方爲乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年爲每套________幣_________________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣_________________元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律爲：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。
_____裁決爲終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：________________代表：________________
________年________月________日
________年________月________日
報刊亭承攬加工合同 篇13
承攬方：_________
定作方：_________
甲乙雙方爲了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
加工費：_________
單位總價：_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：_________
型號：_________
規格：_________
質量要求：_________
計量單位：_________
數量：_________
單價：_________
總價：_________
圖紙、技：_________
術資料及：_________
交付時間：_________
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：_________
交付時間：_________
交付地點：_________
交付數量：_________
包裝要求：_________
檢驗方法：_________
運輸方法：_________
運費承擔：
第六條 加工費結算辦法與時間_________。
第七條 乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應於_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的，無權請求返還定金。
甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;
不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方：
1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
爲。
4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密予以保密。
未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限爲_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________傳遞。
以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;
否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;
協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。
本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。
有效期爲_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;
合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方：_________定作方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
報刊亭承攬加工合同 篇14
訂立合同雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方 定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方爲乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局覈定價格後，雙方代表當面封存樣品，作爲驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按覈定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準，數量以合同規定爲標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同於 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
報刊亭承攬加工合同 篇15
甲方： (定作方)______ 地址:______工業城 法定代表人: ______ 營業執照證號:______
乙方： (承攬方)______ 地址:______ 法定代表人: ______ 營業執照證號:______
合同編號：______
合同簽訂地：____________
乙方是爲甲方加工 _______所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，爲明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行爲是： 甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行爲。
二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)： 甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價覈算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。
2. 爲確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在覈定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額爲乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作爲甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作爲電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經覈實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化爲該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;
2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2. 模具的`製造及其費用承擔：由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;
5. 模具的知識產權：甲方所有;
6. 模具的所有權：甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效後____日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行爲並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式爲：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作爲質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改爲現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金於雙方終止業務來往的________年內結清。第________年結算_______%，第________年結算________%，第________年結算____________%。
一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果爲準。
二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥爲保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視爲默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
三、 乙方違約責任：
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。
四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有爲履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叄份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。
3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》爲本合同的附件。
八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：________________________ 乙方：____________
授權代表：__________________ 授權代表：____________
______年____月____日___________年____月____日
報刊亭承攬加工合同 篇16
合同編號：______________
發包方：永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方：______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定爲：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價爲最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個________/人民幣元)計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價爲結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高________，______年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做爲另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額0%價款，作爲乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方爲其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作爲本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知爲準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款爲準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經辦人：______________經辦人：______________
單位地址：______________單位地址：______________
開戶銀行：______________開戶銀行：______________
賬號：______________賬號：______________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
郵政編碼：______________郵政編碼：______________
_______年_______月_______日
報刊亭承攬加工合同 篇17
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備註：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥爲保存，作爲驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期爲準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%__30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%__60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的.，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
報刊亭承攬加工合同 篇18
委託方：________________________
承攬方：________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期：________________________
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行託收。
7、違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：________________________
乙方：________________________
法定代表人：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
地址：________________________
銀行帳號：________________________
銀行帳號：________________________
____________年____________月____________日
報刊亭承攬加工合同 篇19
承攬方：
地址： 電話：
法定代表人： 職務：
定作方：
地址： 電話：
法定代表人： 職務：
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交______(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________
代表人：________
年 月 日
承攬方：________
代表人：________
年 月 日
報刊亭承攬加工合同 篇20
承攬加工合同 篇2
訂做方(以下簡稱需方)：
承攬方(以下簡稱供方)：
訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價爲稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備註
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間：合同簽訂生效後， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式：合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項(以實際加工產品數量、品種爲準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
開戶行： 戶 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時間：
報刊亭承攬加工合同 篇21
委託方：________
承攬方：_____________
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________________年________月______日