半成品加工承攬合同(通用14篇)

來源:瑞文範文網 2.68K

半成品加工承攬合同 篇1

定作方:      合同編號:

半成品加工承攬合同(通用14篇)

承攬方:      簽訂地點:

一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註  簽訂時間: 年 月 日

項目名稱

任務量(工時)

酬      金

完成期限

備註

包  幹

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注:空格如不夠用,可以另接。)

二、項目的內容及質量技術要求

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

四、驗收標準、方法和期限

五、結算方式及期限

六、違約責任

七、解決合同糾紛的方式

八、雙方協商的其它條款

定 作 方   承 攬 方

單位名稱(章)    單位名稱(章)   鑑(公)證意見:

單位地址:  單位地址:

法定代表人:  法定代表人:

委託代理人:  委託代理人:   經辦人:

電  話:   電  話:

鑑(公)證機關(章)

開戶銀行:  開戶銀行:   年  月  日

帳  號:  帳  號: (注:除國家另有規定外,

郵政編碼:  郵政編碼:   鑑(公)證實行自願原則)

有效期限:   年  月  日至   年  月  日

監製部門:             印製單位:

半成品加工承攬合同 篇2

甲方(定作方):______

乙方(承攬方):______

根據《_____》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲_______。

2、製作內容

(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:_______;系列:_______;噸位:_______;單價約_______元(大寫:_______);

(2)次鋼構材質:_______;系列:_______;噸位:_______;單價約_______元(大寫:_______);

(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定爲______元,(大寫______)(以實際決算爲準)。

2、合同簽訂當日甲方付______元,(大寫______)給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位爲:

(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□

(2)其他檢測項目:______。

(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《_____》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份,雙方各執份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期爲_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章):______乙方(蓋章):______

法定代表人:______法定代表人:______

委託代理人:______委託代理人:______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

半成品加工承攬合同 篇3

甲方(承租方):

乙方(出租方):

甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《_____》的有關規定,爲明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條 承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設計佈置;

2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;

3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;

4、活動現場的錄像。

第二條 租賃設備概況

設備的名稱:__________。

租賃用途:____________。

使用時間:_____年____月____日。

安裝時間:_____年____月____日____時。

安裝地點:___________________。

拆卸時間:_____年____月____日____時。

第三條 租賃設備的運輸與操作

租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

第四條 租賃設備的使用及規定

1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。

2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。

4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。

第五條 安全與治安

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、鬥毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。

2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

第六條 合同金額及付款方式

1、合同總價款爲人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。

2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。餘額演出_______個工作日結清。

第七條 雙方責任

1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人爲因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方並承擔相應的費用。

2、因甲方人員人爲因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方並承擔相應的損失費用。

3、本着高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出並保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方並徵得甲方同意。

第八條 其他

1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須採用書面形式,經雙方簽字蓋章後正式生效。本合同修改、變更部分爲本合同不可分割的組成部分。

2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交_________委員會_____。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

甲方(簽章):

法定代表人:

聯繫電話:

銀行賬號:

委託代理人(簽章):

_______年_____月______日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯繫電話:

銀行賬號:

委託代理人(簽章):

_______年_____月______日

半成品加工承攬合同 篇4

訂立合同雙方:

承攬方:以下簡稱甲方

定作方:以下簡稱乙方

甲方爲乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求:

1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準,保證方正,平直,安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局覈定價格後,雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方於 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按覈定價格單計算款 元。

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準,數量以合同規定爲標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按 元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條 本合同籤之日,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同於 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)  代表人:(簽名)  地址:  電話:

乙方:    代表人:    地址:  電話:

年 月 日

半成品加工承攬合同 篇5

甲方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

乙方:

地址:

電話:

法定代表人:

合同訂立地點:

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

第一條加工地材名稱及單價

一、砂石料加工爲綜合包乾單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

二、乙方在開工後,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現場,提供所有設備,由乙方利用路基挖方料進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

第三條加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能爲甲方提出的有效粒徑爲標準。

第四條加工砂石料數量

本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計爲________萬33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式

一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理彙總,以甲方籤認過領料單作爲計算依據製作計價單,並扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行籤認,經總工程師審覈後報項目經理審批並加蓋加蓋甲方印章,作爲支付乙方價款的憑據。

二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料後一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢後或合同終止____個月內不計利息退還。。

第六條甲方權利義務

一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關係,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

三、負責提供施工用電引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

五、負責協調關係。

六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。

七、負責組織車輛運輸吧原材料運輸到乙方施工現場,並承擔運輸費用。

第七條乙方權利和義務

在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。

二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設置安全警示標誌,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

第八條違約責任

一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場採購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場採購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

二、原材料、成品或半成品僅限於本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用於本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行爲,甲方有權解除合同。

三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四、乙方應採取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

第九條履約保證

提供履約保證金______萬元。

第十條爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

第十一條協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條附則

本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。

甲方:

授權代理人:

合同訂立日期:

乙方:

授權代理人:

合同訂立日期:

半成品加工承攬合同 篇6

委託方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

項目

產品名稱、規格

單位

數量

單價  (元)

總價(元)

交貨日期

一季度

二季度

鍍鋅

綜架1600以上

10萬

0.15

15000

5萬

5萬

淬火

綜條

100萬

0.11

110000

50萬

50萬

合計

2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:通過銀行託收。

7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________

________年________月______日

半成品加工承攬合同 篇7

甲方:__________有限公司

乙方:_____________________

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委託乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

2.乙方(承攬人):___________有限公司

住所:_____________________

郵編:_____________________

法定代表人:________________

註冊號:_____________________

3.甲方爲依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方爲依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更:

(1)乙方承諾,合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更爲任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意後可變更爲乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬戶註銷等情況的,若乙方爲公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方爲個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱:_____________________

規格型號:_____________________

計量單位:_____________________

價款:_____________________

2.價格組成及價格有效期:

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿後,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結算方式:

2.付款方式:有/無定金(比例)。

3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的發票。

4.發票:

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5.支付方式:甲方採用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視爲甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

第四條設計與質量標準

1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

(1)若由甲方負責設計,則甲方應於前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對於設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議後的3日內答覆。

(2)若由乙方負責設計,則乙方應於前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到後3日內審覈並回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視爲同意設計文件。

2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品:樣品採用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存後由甲方保管,作爲驗收的依據。

3)在正式製作前,乙方應當先行製作樣品,經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者爲準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產廠家:________________________

規格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方於接到乙方通知後日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址爲:______),費用由承擔。乙方應當在收到後2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視爲乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對於貴重材料而言,這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還:______【對於貴重材料而言,這很重要】

第六條製作與包裝

1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,並且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

5.其他約定:______

第七條交貨

1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格,方爲合格交貨。

2.交貨時間:______。

3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

4.運輸:______運輸由乙方負責,並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點後日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,並應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

第八條安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期:______總工期爲個日曆天。計劃開工日期爲年月日,竣工日期爲年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間爲準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05______%的違約金。

3、施工要求:______

(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

5、安全監護:______

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認爲相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視爲乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6.自檢與複檢:______本合同項下定作物安裝完畢後,乙方應進行自檢,自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後日內,甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期:______保修期爲年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間爲準。乙方負責安裝的,以安裝完畢後驗收合格的確認文件所載時間爲準

2.保脩金:______。

3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,並且甲方可以自行或委託第三方維修,相關費用從保脩金中扣除,不足部分可以甲方認爲適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務:______

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額(包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保脩金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作爲乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件:______

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條知識產權與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內爲甲方保守祕密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。

第十一條履約擔保

1.乙方採用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第種方式提供保證金:______

(1)現金

(2)電匯

(3)轉賬支票

3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或僞造文件(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和僞造文件不作爲雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和僞造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性:______乙方向甲方提交虛假髮票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條公平競爭

1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行爲的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行爲,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,並將乙方確定爲長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理後,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列爲不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、甲方受理投訴的方式:______

聯繫人:______電話:______

信函郵寄地址:______

投訴專用電子郵箱:______

第十四條通知

1.甲方聯繫人及通訊方式:______

聯繫人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編:______

email:______

2.乙方聯繫人及通訊方式:______

聯繫人:______電話:______傳真:______

地址:______郵編

email:______

3.雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

5.派員送達的應當有簽收文件。

6.採用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視爲送達。

7.採用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執爲送達的證明。

8.採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人爲受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視爲雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視爲已經成功送達。

9.如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

第十五條爭議解決承攬合同範本大全

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列文件爲本合同附件,與正文具有同等法律效力

1.附件一:______定作物明細表

2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》

3.附件三:______附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開戶許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定爲準。

3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定:______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

(或)委託代理人(簽字):______(或)委託代理人(簽字):______

簽訂地點:______

簽訂日期:______年月日

附件一

定作物明細表

附件二:______

《技術參數與質量標準》

附件四:______授權委託書

致:______【甲方公司名稱】

我單位委託【受託人姓名】作爲代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位:______(蓋章)

法定代表人或負責人:______(簽字)

年月日

受委託人:______

姓名:______職務:______電話:______

住所:______身份證號碼:______

半成品加工承攬合同 篇8

甲方:(定做方)

乙方:(承攬方)附加身份證複印件

加工,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

一、甲方權利和義務

1、合同簽定後,甲方爲乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,爲保證本廠產品質量,材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份,並有驗收標準爲合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方 :

乙方:

日期:

半成品加工承攬合同 篇9

合同編號:_____________

甲方:___________________ 乙方:___________________

法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________

聯繫電話:_______________ 聯繫電話:_______________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):___________

住址:_____________________ 住址:______________________

聯繫電話:_________________ 聯繫電話:__________________

開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________

賬號:_____________________ 賬號:______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點:__________________ 簽訂地點:__________________

半成品加工承攬合同 篇10

訂立合同雙方:

定作人:(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人:

簽約人:

定作人承辦單位:

聯絡人:

聯繫電話:

定作人機構地址:

傳真電話:

承攬人:(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人:

簽約人:

承攬人營業執照:

生產報刊亭許可證明:

承攬人機構地址:

聯繫人:

聯繫電話:

銀行開戶許可證:

開戶行:

賬戶:

根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額爲:_____萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價爲結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。

2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。

②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。

③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做爲另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

④、剩餘的合同標的額5%(_____元)價款,作爲乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①、甲方在乙方爲其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知爲準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款爲準,補充條款與本合同具有同等效力。

甲方:乙方:

簽約人:簽約人:

簽約地點:簽約日期:_______年_______月_______日

半成品加工承攬合同 篇11

買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、複製合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求製作成品,定作人接受成品並支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

法律之所以區分各種有名合同,並在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在於立法者對各種契約關係中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《_____》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有着與買賣合同的顯著區別:比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行爲的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和複製品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的`合同,法律才確認其爲承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方纔稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關於民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作爲承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是爲了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認爲注重加工過程約定的合同纔是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

由此可見,二者的區別關鍵在於:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬於該合同的重要部分,則該合同應屬於承攬合同,反之則屬於買賣合同。

二、其他具體區別:

1、買賣合同以轉移所有權爲目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作爲目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作後的一項附隨義務。

2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行爲。

3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有着特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人並無此權利。

6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定爲買賣合同。反之則認定爲承攬合同。

半成品加工承攬合同 篇12

承攬方:

地址:

____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:

____________職務:____________  定作方:____________________________________

定作方:

地址:

____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:

____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的.圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

承攬方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

半成品加工承攬合同 篇13

承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________

甲乙雙方爲了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行爲等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________

法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________

地址:_______________________?地址:_______________________

_________年____月____日?_________年____月____日

簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________

半成品加工承攬合同 篇14

合同編號:______________

甲方:___________________(承攬方)

乙方:___________________(定做方)

爲了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《民法典》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。

第一條 加工成品

品名:_________________________________________

規格:_________________________________________

數量:_________________________________________

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。

第五條 價教或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期爲準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔

_____________________________________________________________________

第十條 結算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二、交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。

三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代爲保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。

八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。

九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 乙方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二、_合同簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。

三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。

四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。

第十五條 糾紛的處理

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

1.由________仲裁委員會仲裁;

2.向________人民法院起訴。

第十六條 其他事項

1.本合同經甲、乙雙方簽字後生效。合同生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。

2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作爲本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,爲期____________年。

甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)

法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)

電話:____________________ 電話:_________________________

簽約日期:____年___月___日

簽約地點:________________

熱門標籤